裝飾工程合同合集15篇
隨著法律法規不斷完善,人們越發重視合同,很多場合都離不了合同,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的裝飾工程合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
裝飾工程合同1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則,甲方現委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、 工程概況
(1) 工程名稱 樓梯扶手、玻璃護欄、排窗
(2) 工程地點 臥云路與天都路交叉口
(3) 承包范圍:包工包料
(4) 尺寸規格:詳見圖紙附表
二、 質量要求技術標準
嚴格按照圖紙和甲方要求施工。
三、 工程價款
(1) 樓梯扶手每米130 元;
(2) 玻璃護欄每米270 元;
(3) 排窗每米270 元;
(4) 決算是按實際數量計算。
四、 付款方式
(1) 按工程實際面積計算,材料進場時甲方支付總工程款的20%。
(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3) 整個工程全部結束驗收合格后,甲方再支付總工程款的35%。
(4) 驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款,兩年后付清門、排窗5%的`工程款。
(5) 質保期內負責的質保服務事項:油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、 合同爭議和解快辦法
(1) 乙方在施工中如質量安裝技術不合格,中途返工所造成的損失由乙方承擔,與甲方無關。
(2) 如甲方款不到位和其它原因,使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔,與乙方無關。
(3) 因一方原因無法進行履行時,應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經濟損失。
(4) 及時批復乙方提交的各種報告,工程預算的書面文件,工程竣工后及時組織驗收。
六、 其它約定
(1) 甲方提供制作規格和圖紙一份,并向乙方進行現場交底;
(2) 甲方無償提供場地和電源。
(3) 乙方施工現場安全責任事故與甲方無關,由乙方承擔。
(4) 乙方施工工期根據甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。
七、 本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效,工程竣工建設單位組織驗收合格后,除質保金外,全部費用結算后終止。
八、 本合同一式兩份,雙方各執一份。
九、 合同訂立時間
年 月 日。
甲方:
法定代表人:
電話:
年 月 日
乙方:
法定代表人:
電話:
年 月 日
裝飾工程合同2
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,結合本省家庭裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事項,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1工程名稱:住宅裝修。
1.2工程詳細地點:
1.3工程內容及做法(詳見:家裝工程預算書)
1.4合同價款(此報價不含稅收)。
1.5工程承包方式種承包方式:
(1)基礎裝修部分,詳見(工程預算書)。
。2)588套餐,詳見(套餐表)
。3)整裝方式(包基礎施工材料、包部分或全部主材等),詳見(工程預算書)。
注:以上關于雙方承包方式,甲、乙雙方應認真按照預算書中明確的要求執行,不經雙方書面簽字同意,不得變更。
1.6合同工期
(1)開工進場時,甲、乙雙方共同對原土建、水、電工程進行質量確認,如有問題,由甲方負責解決后,乙方開始進場施工,并從此時計算工期(超出確定開工日期的,工期順延)。
(2)合同工程期限__________天(不含國家規定的節假日,節假日工期順延)
開工日期:年 ___ 月__ 日,竣工時間為年 ___ 月__ 日;
1.7本工程建筑面積________平方,工程總造價為¥:___________元(人民幣);
(大寫)元(人民幣);主材另見主材代購清單及(工程預算書)。
詳見:工程預算書(預算由甲方簽字認定,完工后乙方按實際成品工程量、按預算單價結算)。
第二條 甲方責任
2.1 開工前 3天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;乙方不對余留陳設損壞負責。
2.2 施工期間的水源、電源由甲方承擔其費用。否則由此造成的工期拖延由甲方承擔。
2.3不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.4負責辦理物業部門或小區管委會和有關部門辦理有關手續及相關費用的`開工手續,并承擔物業部門的裝修期間管理費、電梯使樓復費、垃圾外運費、裝修押金(包含甲方、乙方)等任何名目的收費由甲方負責繳納,乙方不承擔小區物業方收取任何費用,負責協調施工過程中與鄰居之間的關系。(施工人員出入證費用由乙方承擔)。
2.5參與工程質量和施工進度的監督,積極配合材料進場驗收、隱蔽驗收、分項驗收以及工程竣工驗收。
2.6 甲方因事不能參與驗收,應書面委托專人對材料進場驗收、隱蔽驗收、分項驗收以及工程竣工驗收及工程變更進行簽認。
第三條 乙方責任
3.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,3.2嚴格執行本省有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
3.3 保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
3.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第四條 工程變更
4.1甲方變更或增減施工項目時,應與乙方協商,雙方簽署《工程變更單》并列明調整的價款和工期的相應順延后,乙方按《工程變更單》執行。(依照建筑裝飾行業慣例,減項不縮減工期)。
4.2合同履行中的各項協商事宜、項目變更等均須由乙方簽約代理人或監理與甲方共同商定并簽署書面協議或《工程變更單》,任何口頭承諾或口頭協議均無效,任何非乙方簽約代理人簽署的協議及一切變更手續無效。
4.3施工中甲方與乙方施工人員違背4.2條約定所做的變更洽商內容所引起的一切后果均由甲方承擔,給乙方造成額外費用和損失的應予承擔和賠償。
4.4工程增項或變更應適當順延工期。
4.5合同簽訂后,如甲、乙兩方,其中任何一方要求解除合同,須按合同額的10%支付對方違約金。
4.6合同簽訂后,工程開工前,如甲、乙兩方,其中任何一方要求減少合同規定的項目時,為部分違約,須向另一方支付減項全額10%的違約金。
4.7工程施工后,如甲乙雙方任何一方要求減少合同規定的施工項目時,為部分違約,須向另一方支付減項全額30%的違約金。若甲方要求減掉的項目乙方材料已進場或已經施工,甲方須另外向乙方支付該項目所發生的費用。
4.8如甲方增加項目,其價款應由甲方先確認,并交納增項工程全款后,乙方方予施工。
第五條 材料供應
5.1按合同約定由甲方提供的材料、設備(甲方填寫裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續。
5.2按合同約定由乙方提供材料、設備(乙方填寫裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢查確認。
5.3如由乙方提供的材料,在使用中出現不符合預算要求的,甲方有權要求更換,乙方應無條件予以更換。造成的工程質量問題的,乙方應無條件整修并承擔其費用。
5.4由甲方負責采購供應的材料應該是符合設計及施工要求的合格產品,并按施工進度送到工地現場。甲方應在材料進場前一天通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續。因甲方供應材料延誤或發生規格差異等質量問題,造成工期延誤,由甲方承擔。
5.5甲方委托乙方代購材料的,須在合同中列明“甲方委托乙方代購材料清單”,并將代購全款交乙方財務部,需有乙方蓋章簽字,甲方未書面委托乙方代購而經由其他任何個人(設計師、施工經理)推薦或代購的,乙方不承擔任何責任。
5.6甲方所提供的材料,設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續后,在施工使用中的保管由乙方負責。
第六條 工期延誤
6.1 對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應順延。
、 設計變更和工程量增加;
⑵不可抗力(包括但不限于自然災害、政府行為等非人力所能控制的因素);
、峭K、停電或物業管理部門原因要求暫時停工。
、缺竞贤浮肮て凇敝阜衔锕懿块T及國家有管規定的準許施工的有效期(如靜音施工工期屬非有效工期,應相應順延)。遇國家法定節假日、物管部門禁止施工則工期順延。
、梢蚣追轿窗春贤s定未完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
⑹甲方未按期支付工程款,乙方有權停工,合同工期相應順延,同時甲方應承擔由此造成的一切責任和損失。
、艘蛞曳截熑尾荒馨雌陂_工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;工程完工驗收時乙方工程質量存在問題,由乙方返工或整改,其費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條工程驗收與結算
7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
⑴隱蔽工程驗收
中期驗收(含水電隱蔽工程驗收、防水工程、吊頂基層、其它木作基層)或(水電隱蔽工程驗收、泥作工程過半)
、品猪楎炇
、强⒐を炇
7.2 中期驗收結束后,甲方應在接到乙方進度款催款通知(口頭或書面)兩日內到乙方財務部交付工程進度款。甲方未按約定交付足額工程進度款,乙方有權暫停施工,同時,由于甲方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金50元;由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金50元;工期延誤最高封頂為3000元。
7 .3工程驗收前2日,乙方通過口頭或書面形式通知甲方對工程進行驗收,甲方接到乙方驗收通知單2日內進行驗收。工程驗收后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起二日內無異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款,如果甲方未按上述時間足額支付尾款,每拖延一天應乙方支付50元違約金。驗收時甲方簽署驗收單,付清尾款后,乙方簽署保修單,并與辦理工程移交手續。
裝飾工程合同3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》相關規定,經雙方進行友好協商,簽訂本合同
一、工程概況
(1)工程名稱:食堂、廚房、車庫裝飾裝修工程
(2)工程地點:榆樹市人力資源和社會保障局東側二樓
二、工程承包范圍
(1)拆門、堵門口、移門口,門口上做鐵橫梁,包廚房門口
(2)廚房的動力電源線和普通電源線安裝,以及整個二樓的開關,插座更換
(3)拆除廚房原有地磚、墻磚、吊頂
(4)廚房地面做防水,粘貼廚房的.地磚和墻磚,鋁扣輕鋼龍骨吊頂
(5)所有墻體刮大白,噴乳膠漆二遍
(6)一樓樓梯下砌墻
(7)修補踢腳線
(8)建筑垃圾的清理
(各種工程量詳見預算書)
三、承包方式
甲方工程由乙方總承包,總造價共計人民幣:159114元(大寫:壹拾伍萬玖千壹百壹拾肆元整)含稅,且須按甲方要求方式提供發票
四、工期
實際開工日為乙方提供進場報告經甲方批準之日為準
五、工程質量標準
(1)工程質量驗收標準:合格
(2)工程符合甲方的要求
(3)施工中如甲方發現存在問題,通知乙方改進,乙方須在_2_天內采取有效措施糾正否則甲方有權采取措施,直至終止合同,由此造成的損失由乙方承擔
六、雙方權利義務
一方違約,應向守約一方支付違約金為合同價款的5%,如違約金不足以賠付因此造成守約方實際損失的,違約方除支付違約金外,還應補足實際損失部分
(一)、甲方權利義務
1、提供符合進場施工的條件協助辦理各項施工手續
(二)、乙方權利義務
a)乙方與甲方簽定合約后不得將該工程轉包給其他施工單位施作
b)按工期、按質量如期完成工程
工程質量保證:
1、所有材料規格須依據工程估價單所指定的品牌及規范或甲方指定品牌
文明施工:
1、施工材料整齊堆放
2、保證不偷工減料,并保持現場衛生
3、遵守當地政府施工規定,保證盡量不引起周邊居民的投訴,如因投訴引起相關責任的,一概由已方負責
安全施工:
乙方應對員工進行安全教育,嚴格按安全施工法則施工,如乙方員工出現任何安全事故,乙方自愿承擔因此發生之事故費用
七、工程驗收
(1)如質量不符合甲方規范要求,由乙方在商定的期限內補建或返修補充后再驗收,直至符合要求為止
(2)最后驗收為合格竣工期
八、爭議解決方式
如發生爭議應雙方先行協商,如協商不成時,向工程所在地人民法院提起訴訟
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾工程合同4
合同編號:_________
施工合同發包方(甲方):_________
住所地址:_________
聯系方式:_________
手裝修合同報價清單機號(bp機號):_________
施工合同承包方(乙方):_________
單位地址:_________
法裝修合同簡單版定代表人:_____裝修合同模板____
工程監理人:_________
聯系電話:_________
本工程設計人:_________
聯系電話:_________
本工程項目裝修合同簽訂需要注意的細節經理:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結裝修合同報價清單合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在裝修合同怎么寫平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
1.1工程地點及面積:_________
1.2工程造價:¥______裝修合同電子版___元,大寫(人民幣):_________
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種裝修合同注意事項別忽視承包方式。
(1)乙方包工、包裝修合同模板電子版全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部裝修合同模板分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________裝修合同怎么寫月_________日
若本工程實行工程裝修合同怎么寫監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_________月____裝修合同模板電子版_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2裝修合同模板電子版甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見裝修合同簽訂需要注意的細節附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此裝修合同模板電子版費用不在工程價款內);
3.3施裝修合同電子版工圖紙雙方簽后生效。
4.1開工前______裝修合同范本簡單___天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰裝修合同范本簡單空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影裝修合同報價清單響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4裝修合同模板電子版.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰裝修合同里之間的關系;
4.4禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承裝修合同書重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負裝修合同書責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;裝修合同簡單版
4.5參與對工程質量、裝修合同模板電子版施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關部裝修合同模板門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線裝修合同注意事項別忽視等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室裝修合同范本簡單室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲裝修合同電子版方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保裝修合同簽訂需要注意的細節工程中的統一裝修合同模板電子版指揮和管理。
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或裝修合同注意事項別忽視施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費裝修合同報價清單用及工期,口頭承諾或口頭裝修合同書協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退裝修合同范本簡單貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲裝修合同簡單版方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
7.1由甲方提供的材裝修合同怎么寫料、設備,其規格、裝修合同注意事項別忽視質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材裝修合同簽訂需要注意的細節料明細表)。甲方應按時將裝修合同書材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗裝修合同書收并辦理交接手續;若甲方未按時裝修合同模板電子版提供材料或材料的規格、質量不符裝修合同合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2由裝修合同注意事項別忽視乙方裝修合同簡單版提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此裝修合同模板而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使裝修合同用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________裝修合同簡單版%的采購費及運輸費。
8.1對以裝修合同范本簡單下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(3裝修合同)甲方未按時參加階段驗收而造成裝修合同模板電子版的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按裝修合同簡單版約定完成其應負裝修合同簽訂需要注意的細節責的工作而影響工期裝修合同模板電子版的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延裝修合同。
9.1雙方約定本工程施工質量按下裝修合同電子版列第項標準驗收:
(1)《gb50210-___建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修裝修合同簡單版工程質量驗收規定》
(裝修合同書3)其它驗收標準:裝修合同報價清單_________裝修合同怎么寫
9.2裝修合同模板電子版施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒裝修合同怎么寫定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
1裝修合同電子版0.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層裝修合同電子版及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3裝修合同電子版)竣工驗收。乙方應提前二裝修合同模板天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接裝修合同簽訂需要注意的`細節到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工裝修合同等待,由此裝修合同模板電子版給乙方造成的裝修合同模板電子版工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續裝修合同模板電子版(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按以下第_______裝修合同模板電子版__種方式支付工程款:
(1裝修合同簽訂需要注意的細節)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支裝修合同范本簡單付裝修合同報價清單工程款:
(2)支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內第三次竣工驗收合格后4日內
(3)其他支付方式:_________
11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單裝修合同范本簡單)上簽,甲方并同時向乙方結裝修合同注意事項別忽視清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工裝修合同注意事項別忽視程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成裝修合同范本簡單損失,責任由甲方自負。
12.1裝修合同電子版合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造裝修合同成合同無法履行的,應及時裝修合同模板通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合裝修合同電子版格或未結清尾款而未移交,甲方使裝修合同模板用裝修合同范本簡單或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,裝修合同報價清單并視為裝修合同甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
1裝修合同模板電子版2.3甲方未按期支裝修合同模板電子版付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總裝修合同報價清單造價2‰的違約金;
12.4由于乙裝修合同方原因,工程質量達不到雙方約定的質量裝修合同標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延裝修合同模板電子版。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條合同爭議的解決方式
雙裝修合同范本簡單方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
(1)向_________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十四條幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施裝修合同報價清單工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運裝修合同模板電子版費用(人民幣)_______裝修合同簽訂需要注意的細節__元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人___裝修合同模板______負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_裝修合同注意事項別忽視___裝修合同_____點_________分至____裝修合同簡單版_____點_________分。
15.1裝修合同怎么寫本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十六條其它約定條款_________
甲方(簽):_________裝修合同怎么寫乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽):_________委托代理人(簽):_________
_________年____月____日_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委托代理人(簽):_________
聯系電裝修合同注意事項別忽視話:_________
_________年____月____日
裝飾工程合同5
建設單位:__________________,以下簡稱甲方
設計單位:__________________,以下簡稱乙方
甲方委托乙方承接___________________裝飾工程設計,經甲乙雙方友好協商,達成如下協議:
第一條本合同依據
1、1《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國消費者權益保護法》。
1、2其他相關法律法規。
第二條工程概況
2、1工程項目名稱:__________________________________
2、2工程項目地點:__________________________________
2、3工程項目類型:__________________________________
2、4工程項目面積:建筑面積__________平方米,使用面積__________平方米。
第三條甲乙雙方提供相關資料及文件
3、1甲方向乙方提供的資料及文件
3、2乙方向甲方提供的設計文件
第四條設計費用及支付方法
4、1雙方商定,本合同的設計費為__________萬元。收費依據和計算方法按國家和地方有關規定執行,國家和地方沒有規定的,由雙方商定。
4、2支付方式:
4、2、1本合同生效后三天內,甲方支付設計費__________萬元作為設計定金。
4、2、2設計方案、施工圖繪制完畢并經甲方簽字認可后,甲方結清乙方剩余設計費(不留尾款),計人民幣__________元。
第五條雙方責任
5、1甲方責任
5、1、1甲方按本合同3、1規定的內容,在規定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限性負責。甲方提交上述資料及文件超出規定期限,乙方按本合同3、2條規定交付設計文
5、1、2甲方變更委錯誤,或對提交資料作較大修改,以致造成乙方設計需返工時,雙方除另行協商簽訂補充合同、重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
5、1、3在合同能夠履行期間,甲方單方提出解除合同的,即使乙方未開始設計工作,乙方也不退還甲方已付的設計費。
5、1、4甲方不得向第三方擴散、轉讓乙方提交的產品圖紙等技術經濟資料,如發生以上情況,乙方有權索賠。
5、2乙方責任
5、2、1乙方按本合同第3、2條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。乙方對設計文件出現的'遺漏或錯誤負責修改或補充。
5、2、2合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應返還設計費。
5、2、3乙方不得將本工程項目設計圖紙轉作他用。第六條其他
6、1本合同第3、2條規定乙方交付的設計文件份數超過工程設計收費標準規定的份數,乙方另收工本費。
6、2甲方要求乙方承擔本合同內容之外的工作,另行支付費用。
6、3由于不可抗拒因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
6、4本室內裝飾設計合同在履行過程中發生糾紛,委托方與承接方應及時協商解決。協商不成時,雙方同意由當地仲裁委員會仲裁(雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
6、5本合同未盡事宜,雙方可簽補充議作為附件,補充協議與本合同
6、6本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
6、7雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
6、8本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自____年____月____日生效。
甲方名稱:(蓋章)乙方名稱:(蓋章)
法定代表人:(簽字)_____________法定代表人:(簽字)_____________
委托代理人:(簽字)_____________委托代理人:(簽字)___________開戶銀行:____________________開戶銀行:____________________
銀行帳號:____________________銀行帳號:____________________
鑒證日期:____年____月____日
裝飾工程合同6
委任單位:
施工單位:
就 裝飾工程,經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程項目內容:
四、 工程期限:本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。
五、 工程造價為人民幣:
六、 付款方式:
1、 合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額 預付款。
2、 開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額 預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)
七、 材料設備:
本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工:
1、 乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2、 乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3、 施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4、 乙方應了解遵守物業管理處有關規定,遵守施工技術規范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的'損壞,由施工方負責。
5、 如因乙方不遵守物業管理處有關規定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量:
1、 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、 由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3、 由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4、 裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收:
由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量,安全問題由
甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任:
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償
給守約方。
十二、備注:
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協商補充協議或條款,如本合同甲、乙方發生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合
同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本合
同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章): 乙方單位(蓋章): xx裝飾工程公司
代表人: 代表人:
日期: 日期:
裝飾工程合同7
甲方:(委托人)
乙方:(承包人)
經雙方友好協商,根據相關法律法規,甲方裝飾裝修工程有關事宜達成以下協議:
第一條:承包內容
1、工程承包方式:包工包輔料
2、開工日期:竣工日期:
3、工程總造價:
第二條:雙方責任
1、甲方提供水電
2、甲方對工程質量,進行精度監督檢查,對所有進場材料進行驗收,驗收合格,方可使用。
3、乙方必須根據甲方要求進行施工。
4、在施工過程中,出現的安全事故由乙方全部承擔,甲方概不負責。
第三條:付款方式
乙方進場一星期后甲方付給乙方人民幣,工程途中付款人民幣,工程全部結束后驗收合格支付全部余款。
甲方(簽字)
乙方(簽字)
簽訂日期年月日
裝飾工程合同8
發包人: 承包人:
住所: 住所:
委托代理人: 營業執照號:
電話: 法定代表人:
電話: bp機號:
委托代理人: 電話:
本工程設計人: 電話:
施工隊負責人: 電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點:____________________________________________________。
1.2 工程內容及做法(詳見附表1:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限________________天,開工日期_________年_______月_______日, 竣工日期_________年_______月_____日;
1.5 合同價款:本合同工程造價為(大寫):_______________________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)______________________元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條 發包人義務
4.1 開工前_______天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5 施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條 承包人義務
5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第六條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條 材料的提供
7.1 由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2 由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更:
(2)不可抗力;
(3)發包人同意工期順延的其他情況。
8.2 因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3 發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:______________________________________________
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由_____________________________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的'相關費用由承包人負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人負責。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)_______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________________;
(3)_______________________________________________________________。
承包人應提前二天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2 工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3 本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為__________________________月。驗收合格簽后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按下列第_______種方式支付工程款:
(1) 合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付次數 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元
第二次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元
第三次 開工前三日工程進度過半雙方驗收合格 支付 ____元
工程進度過半指:___________________________________________________________
(2) 其他支付方式:_______________________________________________________
11.2工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后_______日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽,發包人應在簽時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條 違約責任
12.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2 未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
12.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______________元。
12.5 由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
12.6 由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金__________元。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____________種方式解決:
(一)提交_________ _____________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規定
14.1 因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內)。
14.2 施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_______把,由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3 施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午______點_______分至______點______分;
下午______點_______分至______點______分;
第十五條 其他約定事項________________________________________________
第十六條 附則
16.1 本合同經雙方簽(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3 本合同一式_________份,雙方各執____________份,___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
合同附件:
附表1-1:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)
附表1-2:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(二)
附表1-3:家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(三)
附表2:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7;家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表 8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表 9:家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表 10:家庭居室裝飾裝修工程保修單
發包人 (簽):_____ 承包人(蓋章):______
法定代表人:__________
委托代理人:__________
________年____月____日 ________年____月____日
鑒證意見:____________
鑒證機關(章)________
經辦人:______________
________年____月____日
裝飾工程合同9
雇主(甲方):
承包商(乙方):
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑裝飾工程施工合同示范文本》,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第1條項目概況
1.1項目名稱:
1.2項目現場:
1.3合同范圍:
1.4合同方式:
1.5工期:工程于___年___月___日開工,___年___月___日竣工。
1.6合同價格(人民幣大寫):
第二條甲方的工作
2.1開工前天,甲方應確認乙方提供施工圖紙或作業指導書,并向乙方提供現場炕底。清空全部或部分房屋,排除影響施工的障礙物。對滯留在只能部分騰空的房屋內的家具和陳設采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣、通訊等設備,并說明使用注意事項。處理施工中涉及的各種申請和批準。
2.2被任命為甲方在施工現場的代表,負責合同的履行。監督檢查工程質量和進度,辦理驗收、變更、登記等事項。
2.3負責保護周邊建筑及裝飾、設備及管線、古樹名木、綠地等。免受損壞,并承擔相應費用。
2.4如確需拆除、改變原有建筑結構或設備管線,應向有關部門辦理相應的審批手續。
2.5協調相關部門做好現場安全、消防、垃圾處理等工作。
第三條乙方的工作
3.1參與甲方組織的施工圖紙或做法中規定的現場炕底,編制施工方案和進度計劃,并提交甲方審批。
3.2被任命為乙方在施工現場的代表,負責合同的履行。按要求組織施工,保質保量按時完成施工任務,解決乙方負責的一切事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、消防安全規定和環保規定。施工應嚴格按照圖紙或作業指導書進行,并保留所有質量檢查記錄。參與竣工驗收,準備工程結算。
3.4遵守國家和地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍的建筑物、設備管線和古樹名木不受損壞。做好施工現場安全和垃圾處理,處理施工及周邊單位(居民)造成的擾民問題
之間的關系。
3.5未經甲方同意或有關部門批準,施工過程中不得隨意拆除和改變原有建筑結構和各種設備、管道。
3.6在工程竣工移交給甲方之前,負責保護現場的所有設施和成品。
第四條關于工期
4.1甲方要求提前完成合同約定的工期時,應取得乙方同意,并向乙方支付因趕工而采取措施的費用。
4.2由于甲方未能按約定完成工作,工期將順延。
4.3由于乙方責任,中途無法按期開工或無故停工,影響工期,不順延工期。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣、不可抗力,工期相應順延。
4.5甲方如需變更設計或增加或減少預算項目,應提前通知乙方。乙方應出具變更單,變更單應在開工前經甲方確認,并增加或減少相應的工程款。
第五條工程質量驗收協議
5.1本工程以施工圖紙、作業指導書、設計變更以及《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)和《河南省卡片建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》(YJG33-97)等國家和省的規范和標準作為質量評定和驗收標準。
5.2本工程質量應符合國家和省的質量評定標準。甲方要求部分或全部項目達到優良標準時,應向乙方支付增加的費用。
5.3甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗收手續。如果甲方未能按時參加隱蔽工程和中間工程的驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。如甲方要求復檢,乙方應按要求進行復檢。復驗合格,甲方承擔復驗費用,導致停工,工期順延。并承擔因乙方原因造成的材料和人工費用損失以及因工程延誤造成的損失。
5.4如因乙方原因造成質量事故,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應在收到驗收通知后天內組織驗收,并辦理驗收交接手續。如甲方未能在規定時間內組織驗收,應及時通知乙方并另行確定驗收日期。但甲方應確認完工日期,并承擔乙方的保管費用及相關費用。
第六條工程價款及結算協議
6.1雙方同意合同價格為固定價格,根據工程報價執行。
6.2本合同生效后,甲方應按以下約定分期支付工程款,余款在竣工結算時一次性結清。
(1)施工現場開工前支付元。
(2)支付人民幣半個項目。
(3)項目結束支付元。
6.3工程竣工驗收后,乙方應提出工程結算并向甲方發送相關資料..甲方應在收到上述資料后天內完成審查,期滿未提出異議的,視為同意。
第七條材料供應協議
7.1乙方在本項目中采購的所有材料,甲方應根據乙方提供的預算材料和樣品標準進行驗收,如不符合質量要求或規格不同,不得使用。如已使用,給工程造成的損失由乙方負責。
7.2乙方使用甲方認可的材料后,如甲方提出更換或提高標準,甲方應承擔乙方增加的工程費用和材料費用..
第八條安全生產和消防規定
8.1在施工期間,乙方應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全操作規程》(安全:乙方應對施工中的安全問題進行自檢,承擔自己的責任,并對自己的人員進行紀律處分,服從甲方的統一管理..中華人民共和國消防條例(防火:如因乙方施工不慎引起火災,乙方應負全部責任,并對甲方的`損失承擔賠償責任。)等相關法律法規。
第九條違約責任
9.1因甲方原因造成的停工或窩工,甲方應賠償乙方損失。
9.2甲方同意在未辦理任何手續的情況下,擅自拆除、改變原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔。
9.3未經甲方同意,乙方擅自拆除、修改原有建筑結構或設備管線,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔。
9.4如甲方未辦理驗收手續,甲方應提前使用或擅自使用,造成的損失由甲方負責。
9.5如因一方原因導致合同無法繼續履行,應通知另一方并辦理合同終止協議,責任方應賠償另一方由此造成的經濟損失。
第十條爭議或爭議解決
10.1在本合同履行過程中,雙方如有爭議,可在不影響工程進度的情況下,通過協商解決或請有關部門調解。
10.2如果雙方不愿意通過協商和調解解決爭議,或者協商和調解不成,雙方同意由仲裁委員會仲裁因執行本合同而產生的爭議(如果雙方不在本合同約定的仲裁機構,事后未達成書面仲裁協議,可向人民法院提起訴訟)。
第十一條其他協議
第十二條補充規定
12.1本工程的保修期及保修范圍:除人為損壞或不可抗拒的自然因素外,經雙方同意由乙方承建的工程。質量保證基金在保修期滿后付清。
12.2本合同一式兩份,雙方各執一份。甲乙雙方各執一份。
12.3本合同應在履行完畢后自動終止。
12.4附件
(1)施工圖紙或實踐說明
(2)工程項目清單
(3)項目預算
(4)對外關系(城管、消防、規劃等。)由甲方協調
(5)裝飾施工項目付款附件
甲方: 乙方:
代理: 代理:
___年___月___日 ___年___月___日
裝飾工程合同10
雇主:(以下簡稱“甲方”)
承包商:(以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證項目的順利進行,結合項目的具體情況,經友好協商,簽訂本合同(包括其附件及所有補充合同),以資共同遵守。
第一個項目概述
1.1項目名稱:。
1.2項目地點:。
1.3項目內容和做法(詳見:項目預算報價表和施工圖)。
1.4工程承包方式:雙方同意采用以下方式。
(1)乙方應承包勞務和材料。
(2)乙方承包工程和部分材料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝修材料明細表》和《乙方提供裝修材料明細表》);
(3)乙方承包勞務,甲方承包材料(詳見甲方提供的裝修材料明細表)。
1.5項目周期為_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
1.6合同價格:本合同工程造價見《工程預算報價表》。施工過程中如有增減,雙方應協商并簽字確認后增加或減少費用。
第二條施工圖紙
雙方同意施工圖紙應由下列人員提供:
(1)甲方設計并提供施工圖一式兩份,甲方一份,乙方一份(詳見裝飾工程設計圖);
(2)甲方委托乙方設計施工圖一式兩份,甲、乙雙方各一份(詳見裝飾工程設計圖),設計費為人民幣元
第三條甲方的義務
3.1開工前__________天,為乙方進入施工現場創造條件。包括:拆除室內家具陳設或堆放遮蓋不易移動的室內家具陳設,以不影響施工為原則;如甲方未采取必要的保護措施,造成家具和陳設的損失,由甲方負責。
3.2負責辦理施工涉及的申請、審批手續,支付物業管理辦公室及審批的全部費用。
3.3負責施工用水、用電;
3.4負責協調乙方與其鄰居及物業管理辦公室的關系;
3.5不要拆除室內承重結構。如需拆除原有建筑的非承重結構或設備管線,應向有關部門辦理相應審批手續;
3.6施工期間,甲方仍需部分使用現場,并負責施工現場的安全和消防;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查和監督,辦理驗收、變更登記等事宜,負責材料進場和竣工驗收。
3.8按時、保質、保量提供施工用自購材料。
第四條乙方的義務
4.1被任命為乙方的現場監督,負責本合同的履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理和解決乙方負責的一切事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規程、消防安全規定、施工規范和質量標準,保質保量按期完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按照圖紙或說明進行安全文明施工,并做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護原有的家具陳設,保證室內上下管道暢通;
4.5保證施工現場的'整潔,工程完工后負責施工現場的清潔。
4.6在工程竣工移交給甲方之前,負責保護現場的所有設施和成品。
第五條工程變更
如需變更工程和施工方法,雙方應協商一致,并簽字確認,同時調整相關工程造價和工期(見裝修工程增減清單)。
第六條材料的提供
6.1甲方提供的材料和設備(詳見甲方提供的裝修材料清單)應滿足設施要求,因質量問題或規格差異造成的工程損失由甲方負責。材料到達施工現場前,甲方應通知乙方,雙方共同接受并辦理交接手續;驗收后由乙方負責保管。
6.2乙方提供的材料和設備(詳見乙方提供的裝修材料清單),乙方應在材料運至施工現場前通知甲方,并接受甲方的檢查。質量不符合要求或者規格不同的,應當禁止使用;如已使用,給工程造成的損失由乙方負責。
第七條工期延誤
7.1如因下列原因導致竣工日期延誤,經甲方確認后,工期相應順延;
(1)工程量變更和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意順延工期的其他情況。
7.2如甲方未能按協議完成其負責的工作,影響工期,工期順延;甲方提供的不合格材料設備影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3如果甲方未能按期支付工程款,合同期相應順延。
7.4如因乙方未能按期開工或無故中途停工而影響工期,工期不予順延;如因乙方原因造成工程質量出現問題,返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
第八條項目資金支付方式
8.1本合同生效后,甲方應按下列規定直接向乙方支付工程款:
第一次:在簽訂本合同時,甲方應向乙方支付報價中確定的總金額的%即人民幣。
第二次:木工進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的%即人民幣。
第三次:當電風扇灰漆進場時,甲方支付給乙方報價中確定的總金額的%即人民幣。
第四次:工程竣工驗收,結算完成后,甲方支付給乙方報價中確定的總金額(包括工程總金額和增加的工程金額)的5%,即人民幣。
8.2工程驗收后,乙方應向甲方提出工程結算,并向甲方發送相關資料..甲方在收到信息后天內無異議的,視為同意。雙方填寫工程結算表并簽字,甲方在簽字時向乙方結算工程最終付款。
8.3項目資金全部結清后,乙方應向甲方出具正式統一的收據..甲方支付的工程款以乙方財務部門出具并蓋章的收據為準
8.4工程驗收合格后,保修期為雙方簽字之日起12月。
第九條雙方的責任和工期延誤的處理
9.1因甲方以下原因造成的延誤和損失由甲方負責,工期順延:
(1)無法提供水電;
(2)無法保證每天工作時間超過8小時(含加班);
(3)未能按期提供自購材料和設備;
(4)未按期支付工程款,影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加建設項目;
(6)同意順延工期的其他情況。
(7)無故遲收或懶收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2因下列原因造成工期延誤的,工期不予順延:
(1)因乙方不能按期開工或無故停工而影響工期的,工期不予順延;
(2)因乙方原因造成工程質量問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方在施工過程中違反安全操作規范,造成人身傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方貨物損壞的,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失由乙方承擔..
(6)如因乙方原因導致工程質量達不到雙方約定的質量標準,由乙方負責修復,工期不順延。
9.3合同任何一方不履行合同或不履行合同,責任方應承擔責任,并賠償對方造成的經濟損失。
9.4因甲方提前使用或擅自使用成品而造成的損失,由甲方負責。
9.5如因一方原因導致合同無法繼續履行,另一方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,責任方應賠償另一方相應的經濟損失。
9.6如甲方未能按期支付工程款,每延期一天,應向對方支付違約金人民幣元。
9.5如因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,應向對方支付人民幣元的違約金。
第十條設計、施工和驗收協議
10.1乙方設計人員完成的施工圖必須在約定時間內與甲方共同審核,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工..
10.2乙方必須嚴格按照甲方批準的圖紙進行施工(安裝)..
10.3在施工過程中,甲方如提出變更圖紙、停止施工或增加或減少項目,應以書面形式通知乙方,并列出停止施工或增加或減少項目的原因、項目地點、時間和材料等。根據變更要求,乙方應盡快向甲方提交因變更、增加或減少費用、工期延誤、材料損失和停工等原因造成的費用損失而采取的措施清單,并向甲方報告..甲方應在收到報告后兩天內做出簽字回復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,乙方應通知甲方到現場進行驗收,驗收期限為兩天。如甲方未能按時驗收貨物,乙方可在自檢后如實填寫隱藏記錄,甲方應認可乙方的自檢結果..
10.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應在收到通知后的日內接受貨物,并辦理驗收交接手續。如甲方未能在上述規定的時間內接受檢驗,應及時書面通知乙方,并另行確定驗收日期;否則,視為甲方通過檢驗。如另定驗收日期,甲方應確認竣工日期,并承擔乙方的保管費用及相關費用。
10.6如雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住。如甲方擅自入住,視為合格,由此造成的損失由甲方承擔..
第十一條“工程預算報價表”、“施工圖”等文件經雙方同意并簽字確認,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
因履行本合同發生的爭議,由雙方協商解決;也可以由東莞裝飾協會調解;協商或者調解不成的,可以依法向人民法院提起訴訟。
第十三條補充規定
13.1本合同未盡事宜,雙方應本著友好互利的原則協商解決。經協商簽訂補充協議的,補充協議與本合同具有同等法律效力。
13.2本合同簽訂后,本工程不得分包。
13.3本合同一式兩份,雙方各執一份。本合同經雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自動終止。
13.4本合同附件是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
乙方:_____________(簽字) 裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代表人:法定代表人:________________________________________________________________________________________________________________ _
授權代理人:__________________________________________________________________________________________________________________________________ _
地址: 地址:
電話: 電話:
裝飾工程合同11
甲方(全稱):上海市第五建筑有限公司
乙方(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《上海市建筑市場管理條例》及有關法律,法規,遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,結合本工程實際,為明確雙方的責任,權利和義務,經甲,乙雙方協商一致,訂立本合同。
工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍及內容:
1.4 建筑面積:
1.5 甲方視需要,可對乙方承包范圍及內容作出增減或調整,也可對乙方承包范圍內的某一分項,某一產品,半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受,也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調整的理由。
1.6 承包方式:本工程采用"包工料機消耗,包工期,包質量,包安全,包文明施工,包環境保護,包甲方與業主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內容,包甲方對業主的承諾和業主對甲方所作的規定,約束等"的包干方式,全面負責本合同范圍內的全部工作內容,處理好政府主管部門和社區地方關系。
合同工期
2.1 乙方接甲方進場通知后 日內做好施工現場準備工作。
2.2 合同工期:本工程于 年 月 日開工,
至 年 月 日竣工,共 個日歷天。
2.3 工期延誤時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為每延誤一天,按本工程總價的 計算,按天累計。
第三條 質量
3.1 本工程質量等級為 。
3.2 質量達不到要求時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為 。
3.3 本工程質量必須通過甲方,業主,監理,質監站的驗收和確認。
3.4 乙方必須嚴格按本工程的施工圖紙,設計說明,設計變更,技術核定單等工程文件中規定和現行的國家,地方頒發的質量驗收規范,標準和規定要求組織施工。隨時接受甲方,監理,業主的檢查檢驗,并為檢查檢驗提供便利條件。
3.5 乙方如達不到本合同約定的質量等級,甲方有權責成乙方進行返工,由此造成的一切工期,經濟損失由乙方全額承擔。如乙方達不到約定的質量等級,由此造成的業主罰款全由乙方全額承擔。
3.6 乙方在施工中發生一般質量事故,由甲方提出處理方案,經建設單位同意后,由乙方負責處理,處理結果由甲方報送政府有關部門;發生重大質量事故,必須按政府規定的處理辦法進行處理,同時承擔因此產生的責任。
3.7 甲方為維護自身的聲譽,品牌,形象,將對本工程質量進行不定期的巡查,在巡查過程中發出的.質量整改通知書乙方必須在規定的時限內整改完畢,發出的對乙方的罰款通知,須說明罰款理由并由乙方全額承擔,乙方必須在罰款單上簽字接受,乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
第四條 環境安全標化
4.1 本工程乙方現場文明施工要求為:建立現場安全生產保證體系,通過安全生產保證體系的認證并達到"上海市標化工地"標準要求,并承擔安全貫標,一體化貫標和上級部門各種檢查和罰款所發生的費用。如達不到以上標準,甲方將對乙方進行合同總價 %的罰款。
裝飾工程合同12
發包人:承包人:
住所:裝修合同注意事項別忽視住所:
委托代理人:營業執照號:
電話:法定代表人:
電話:BP機號:
委托代理人:電話:
本工程設計人:電話:
施工隊負責人:電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程地點:____________________________________________________。
1.裝修合同注意事項別忽視2工程內容及做法(詳見附表1:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工、部分包料,發包人提供部分材料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發裝修合同模板包人包料(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4裝修合同書工程期限________________天,開工日期_____裝修合同簽訂需要注意的細節___裝修合同模板電子版_年_______月_______日,裝修合同書竣工日期_________年_______月_____日;
1.5合同價款:裝修合同模板本合同工程造價為(大寫):_______________________元(詳見附表3:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理,發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)發包裝修合同范本簡單人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發包人、承包裝修合同注意事項別忽視人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工裝修合同書程設計圖紙);
(裝修合同模板電子版2)發包人委托承包人設計施工圖紙,圖裝修合同紙一式二份,發包人、承包人各一份(詳見附表6:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費(大寫)________________裝修合同書______裝修合同范本簡單元,由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發包人義務
4.1開工前_______天,為承包人入場施工創造條件裝修合同電子版。包括:搬清室內裝修合同怎么寫家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為裝修合同怎么寫原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與裝修合同范本簡單鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項裝修合同書工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
5.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境裝修合同注意事項別忽視;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。裝修合同模板電子版
第六條工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表7:家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供
7.1由發包人提供的材料、設備(詳見附表4:發包人提供裝飾裝修材料明細表),裝修合同簽訂需要注意的'細節發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5:承包人提供裝飾裝修材料明細表),承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更:
(2)不可抗力;
(3)發包人同意裝修合同模板電子版工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發包人承擔,工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8裝修合同模板電子版.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準:_______________裝修合同簡單版_______________裝修合同報價清單____裝修合同注意事項別忽視____________
施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由___裝修合同書________________________裝修合同模板__部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人負裝修合同范本簡單責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人負責。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在裝修合同模板施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)_裝修合同模板電子版______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________裝修合同簡單版___裝修合同模板_____;
(3)_裝修合同簽訂需要注意的細節_____________________________________________________________裝修合同電子版_。
承包人裝修合同簽訂需要注意的細節應提前二天通知發包人進行驗收,階段驗收合格后應填裝修合同書寫工程驗裝修合同報價清單收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表8:家庭居室裝飾裝修工程驗收單)裝修合同范本簡單。在工程款結清裝修合同報價清單后,辦理移交手續(詳見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為__裝修合同怎么寫________________________月。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表10:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款:
(1)合同生效后,發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
支付次數支付時間支付金額
第一次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付___裝修合同電子版_元
第二次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付____元
第三次開工前三裝修合同日工程進度過半雙方驗收合格支付____元
工程進度過裝修合同模板電子版半指:__裝修合同簽訂需要注意的細節_______裝修合同報價清單__________________________________________裝修合同模板________
(2)其他支付方式:_______________________________________________________
11.2工程驗收合格后,承包人應向發包人提出工程結算,并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后_______日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工裝修合同報價清單程結算單(見附表9:家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發包人開具正式統一發裝修合同范本簡單票。
第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款裝修合同或給雙方造成損失均由責任方承擔責任,并賠償給裝修合同怎么寫對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。
12.3因一方原因,造成合裝修合同怎么寫同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向對方支付違約金____裝修合同模板___裝修合同書________元。
12.5由于承包人原因裝修合同電子版,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予裝修合同怎么寫順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由裝修合同簽訂需要注意的細節有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____________種方式解決:
(一)提交_________ _____________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民裝修合同電子版法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產生的垃圾,由承包人裝修合同怎么寫負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內)。
14.裝修合同范本簡單2施工期間,甲裝修合同書方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后,甲方負責提供新鎖_______裝修合同電子版把,由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午______點_______裝修合同模板電子版分至___裝修合同模板電子版___點______分;
下午___裝修合同___點_______分至______點______分;
第十五條裝修合同模板其他約定事項______________________________________________裝修合同注意事項別忽視__
第十六條附則裝修合同報價清單
16.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式__裝修合同書_______份,雙方各執____________份,___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發包人(簽字):_____承包人(蓋章):______
法定代表人:_______裝修合同模板___
委托代理人:________裝修合同模板電子版__
________年____月____日________年____月____日
鑒證意見:____________
鑒證機關(章)________
經辦人:______________
_裝修合同注意事項別忽視_______年____月____日
裝飾工程合同13
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區人民法院(20xx)順法民一初字第01001號民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進行了審理,現已審理終結。
原審判決認定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協議書》,協議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程,具體內容見工程預(結)算報價表,總工程造價為306406元,按八折結算價為245124.8元。如有增加,另行計算。工程驗收后付清工程款,工程保質期為一年。簽訂協議后,原告進場施工,在施工過程中,根據原告的要求,增加了部分工程項目,故房屋裝修工程結算總造價為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查,原告并不具備房屋工程裝修資質。
原審判決認為:由于原告不具備房屋裝修工程資質,故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當庭表示工程預(結)算報價表中裝修項目已裝修完畢,故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(結)算報價表及清楚其內容,故應視為雙方已結算,被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理,予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規定,判決:被告黃某應自本判決生效之日起三日內,支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元,由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱:
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;
二、原審適用關于建設工程合同的.規定是錯誤的,本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發包人的意思,完成了承攬項目,再進行項目的結算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務,故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后,發現該房存在超過20處質量問題,被上訴人的行為本身已構成了違約。四、工程款的結算價格存在爭議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關法律規定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請求:
1、撤銷(20xx)順法民一初字第01001號民事判決;
2、駁回被上訴人的訴訟請求;
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱:原審判決認定事實清楚,適用法律正確,請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為:本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先,雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規定的同時,在法律法規對建設工程合同有特殊規定的情況下應當優先適用該特別規定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協議書》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質,故該協議違反法律及行政法規的強行性規定,應屬無效合同,不受法律保護。原審對該合同效力定性正確,本院予以維持。
其次,關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中,明確確認了以下事實:其一,訟爭工程已經完工,且其已經入住使用;其二,訟爭工程總價款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭工程的質量問題。根據上訴人的自認,該案所涉法律關系中的權利、義務明確,上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求,缺乏事實和法律依據,本院不予支持。
至于訟爭工程的質量問題,在原審法院行使了充分的釋明權的情形下,上訴人明確表示就質量問題,另案解決。原審法院對于訟爭工程質量問題沒有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質量問題進行處理,因原審法院對訟爭房屋工程質量問題不作相應審查,故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上,原審判決認定事實清楚,適用法律正確,依法應予維持。據此,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項的規定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費3120元,由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
裝飾工程合同14
甲方(發包人):__________________
法定代表人:___________________
地址:_________________________
身份證號:_____________________
聯系電話:_____________________
乙方(承包人):__________________
法定代表人:___________________
地址:_________________________
身份證號:_____________________
聯系電話:_____________________
工程設計師:___________________
身份證號:_____________________
聯系電話:_____________________
施工負責人:___________________
身份證號:_____________________
聯系電話:_____________________
合同簽訂地址:_________________
根據《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規,結合室內裝飾裝修工程的特點,三方在平等、自愿、友好協商的基礎上,就甲方裝飾裝修工程的有關事宜,達成以下協議:
第一條 工程概況
1.1 施工地點:________________ 。
1.2 工程裝飾裝修面積:________ 。
1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準):________________________ 。
1.4 施工內容及做法(見附件1:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
1.5 工程承包方式,經商定采取下列第____種方式:
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件3:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發包人)提供其余部分材料(見附件3及附件5:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件5)。
1.6 工程期限:
開工日期_____年____月____日;
竣工日期 ________年 ____月 ____日。
1.7 工程款:本合同工程造價為人民幣________元,金額大寫:____________ (見附件6:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。
若變更施工內容或材料等,變更部份對應的工程款按實際發生另計。
第二條 工程質量標準
2.1 本工程質量執行國家標準gb 50096-1999《住宅設計規范》、gb 50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規范》、gb 50210-XX《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關國家和行業標準。
2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行gb 50325-XX《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。
2.3 其它約定標準(在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準):
(1) gb/t 18883-XX《室內空氣質量標準》□是 □否 執行;
(2) _________________________________________________。
第三條 甲方責任
3.1 本合同簽定后________日內,甲方需將全部工程款項存繳于丙方指定的特約帳戶,并由甲方和丙方共同監管和發放。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可,甲方或丙方無權單方面提取款項。
若甲方委托乙方購買材料,則乙方購買材料對應的款項屬本工程款的一部分,應一同繳存于以上特約帳戶。若變更施工,增加工程對應的材料和施工等費用款項應一同繳存于以上特約帳戶;但若精簡工程,除非另有約定,減少施工所對應的費用款項不得提前從該特約帳戶提出,須等工程完工后再返還甲方。
本工程款項特約帳戶為:
開戶名:________________
開戶行:________________
帳 號:____________________________
3.2 開工前 天,為乙方入場施工創造條件,并進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。若甲方自帶設計方案,在現場交底前還應向乙方提供經確認的施工圖紙或施工說明文件_______份。
3.3 向乙方提供施工所需水、電等設備,并說明使用注意事項,水電費用由 方承擔。負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。
3.4遵守物業管理的各項規章制度,并負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
3.5 甲方不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(3)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。
(5)強令承包人違章作業施工的其它行為。
3.6 凡涉及3.5款所列內容的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房管部門批準。
3.7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。
3.8 指派 為甲方駐工地代表(如有需要),負責合同履行和對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的文件應視為甲方對有關事宜的確認。
第四條 乙方責任
4.1 根據施工圖紙或施工說明,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
4.2 指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的文件應視為乙方對有關事宜的確認。
4.3 嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規范、防火安全規范和環境保護規定。
4.4積極配合甲方委托人和丙方開展正常工作。配合甲方委托的工程監理開展工作,做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收,編制工程結算。安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
4.5 嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定:
(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管理設施。
(2)遵守物業管理規定的施工時間,不得擾民及污染環境;
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由承包人承擔修理和損失賠償的責任;
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;
(5)保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔;
(6)負責將裝修垃圾裝袋,及時清運到物業指定位置,并支付物業管理所收的相關費用。
4.6 自備施工工具,并充分利用輔材和主材,減少材料浪費。一般材料的.損耗率應不高于_______%,特殊材料損耗率的約定:
乙方施工所造成的材料損耗超出以上約定的部分,其費用由乙方承擔。
4.7 向甲方提供項目完善、清楚規范的報價文本,根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。甲乙雙方達成一致后,在施工項目不變更的情況下,工程的結算價格與預算價格誤差不超過________%,超出部分由乙方承擔。
4.8 甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第五條 工程變更
5.1 合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目,在增加制作之前,乙方作預算造價;如需變更,甲乙兩方須協商一致,參照同類工程價格調整相應費用,并告知丙方。
5.2 增加項目所需的費用,必須在增加項目施工前一次性交納至丙方指定的本工程款項特約帳戶,由甲丙雙方監督發放(參見3.1款及附件7:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程變更單》)。
5.3 合同簽定后,在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目,三方協商一致后,調整相應費用,并約定:甲方單方面要求減少施工項目所對應的費用(以工程預算為基礎),應劃撥 %給乙方作為補償;乙方提議或要求減少施工項目,經甲方及丙方同意后,其對應的費用按原預算的100%在工程完工后返還給甲方。
第六條 關于工期的約定
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,甲乙兩方須協商一致,共同簽署書面變更單,并告知丙方。同時調整相關工程費用及工期。工程變更單是竣工結算和順延工期的依據。
6.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意并告知丙方。
6.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由甲方承擔。
6.3 因乙方原因不能按期開工或中途無故停工,影響工期,責任由乙方承擔。
6.3 因丙方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由丙方承擔。
6.5 因設計變更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素,影響工期,工期相應順延,甲乙丙三方均不承擔該責任。
第七條 關于工程質量、驗收和保修約定
7.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收(包括水、電等隱蔽工程的驗收);
(3)竣工驗收(包括室內環境質量驗收);
(3)其他約定的項目驗收。
7.2 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并告知丙方。甲方自接到通知起 日內組織工程驗收, 日內組織室內環境質量檢測驗收(根據國家標準,室內環境質量檢測驗收須于竣工七天以后進行),并辦理驗收、移交手續。如甲方(或甲方委托人)在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方和丙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用(看管等費用另行約定)。
當甲方接受丙方組織工程監理及環境檢測單位時,丙方有義務督促相關工程監理及環境檢測單位進行工程驗收,并協助驗收;因工程監理及環境檢測單位原因造成驗收延遲時,由工程監理及環境檢測單位擔負延遲責任。
甲方提前入住,視為驗收合格,甲方應自行承擔工程有關的質量問題,但乙方仍應承擔合同的保修責任(詳見附件8:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程質量驗收單》)。
7.3 甲方委托的工程監理代表與乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。如復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此影響工期,責任由甲方承擔;若復驗不合格,其復驗及返工費由乙方承擔,責任由乙方承擔,但工期也予以順延。
7.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,其返工費用及材料費用由甲方承擔,工期順延。
7.5 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用及材料費用由乙方承擔,工期不順延。
7.6 本工程自驗收合格后三方簽之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為____年,有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期限為 年,電路工程的保修期限為____年。同時由甲乙兩方簽訂《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》(詳見附件9:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程保修協議》)。
第八條 關于工程款結算與支付的約定
8.1 款項往來均應出具收據,施工結束乙方應開具統一發票交于甲方。
8.2 本合同生效后,丙方根據甲方書面認可分____次,按下表約定支付工程款,尾款在保修期滿后,并無發生任何工程質量問題時一次結清。
批次撥款時間付款比例備注
第一次開工前____天____%如提前完工,甲方丙方應相應提前劃撥相應工程款項。保修期滿,付清尾款。
第二次工期過____%,工程進度過________%.
8.3 在乙方按合同約定向甲丙兩方提出工程確認(階段驗收)及撥款要求后,甲方和丙方應在三個工作日內組織前期工程確認或階段驗收,并在確認或階段驗收達標后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料;甲方或丙方對前期工程提出異議時,應在異議解決后三個工作日內出具同意撥款的書面證明材料。
8.4除尾款外的工程款結清后,辦理移交手續(詳見附件10:《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程結算單》)。
8.5 本合同工程款在存放于特約帳戶時所產生的利息歸 方所有;每批次工程款劃撥手續費用由____方支付。
第九條 關于材料供應的約定
9.1 本工程使用的建筑裝飾材料,應為符合工程設計要求和《室內裝飾裝修材料有害物質限量標準》系列國家標準的合格產品,并具有法律效力的合格證書或檢驗報告。
9.2 甲方負責采購供應的材料、設備應按時供應到現場,并與乙方辦理好交接手續。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由甲方承擔運輸費用。乙方發現由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經組織檢測驗收后交乙方保管。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
9.3 甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定室內裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
9.4 乙方負責采購的材料、設備,經組織驗收后,由甲方確認備案,不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的一切損失由乙方負責。
第十條 有關安全施工和防火的約定
10.1 甲方提供的施工圖紙或施工要求說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
10.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。
10.3 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十一條 違約責任及獎勵約定
11.1 一方當事人未按約定履行合同義務給他方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律法規受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
11.2 一方當事人無法繼續履行合同的,應及時通知其他兩方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
11.3 甲方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金。
11.34由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,應向甲方支付本合同工程造價金額千分之____的違約金。
11.5 丙方無正當理由未按合同約定期限同意劃撥每批次工程款,每延誤一日,應向乙方支付遲延部分工程款千分之____的違約金;丙方無正當理由未按約定同意甲方提取工程結余款,每延誤一日,應向甲方支付結余款千分之____的違約金。
11.6 開工后,甲方提出提前完工的要求,乙方遵照甲方需求,在保證施工質量的前提下,每提前一天,甲方應獎勵乙方人民幣____元。
第十二條 爭議或糾紛處理
12.1 甲乙兩方因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,經甲乙雙方同意,可由丙方進行調解,或提請其他個人或組織調解。
12.2 本合同在執行中發生的任何爭議,調解不成時,選擇以下第____種解決方式:
(1)提請__________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 其它約定
13.1 乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償甲方損失。
13.2 施工期間,若甲方或丙方發現乙方違規施工或有其他違反合同的行為時,有權要求乙方暫時停工,與乙方交涉,要求返工或作相應補救措施,情節嚴重時,甲方有權終止合同。施工期間,甲方無正當理由阻止工程施工,或拒絕按約定支付工程款項,經乙方交涉無果時,乙方有權中止合同。
13.3 施工期間,甲方將門鑰匙壹把交給乙方保管;工程竣工驗收后,乙方應將門鑰匙交還給甲方。
13.4 工程竣工經丙方驗收合格交付甲方使用后,甲方在保修期后使用過程中再發生任何質量的問題,乙方不再承擔質量責任;但乙方可優先為甲方提供有償維修服務。
13.5 其它補充約定:
(1)________________________________________________ 。
(2)________________________________________________ 。
第十四條 附則
14.1 本合同經甲、乙、丙三方簽(蓋章)后生效。除保修條款之外的其它條款,在工程驗收、交接完畢,甲方支付相應款項后自動終止;保修期滿,甲方支付保修對應尾款后有關保修條款終止。合同文本一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。
14.2 本合同簽定后工程不得轉包。
14.3 本合同附件為本合同的有效組成部分,經三方簽(蓋章)后生效,具同等法律效力。
甲方(簽章):____________________ 法定代表人:____________________
乙方(簽章):____________________ 法定代表人:____________________
________年____月____日
裝飾工程合同15
填寫合同須知
一、凡在北京地區承擔建設工程設計任務的單位,統一使用本合同;
二、填寫本合同時,必須使用正楷,字跡工整清晰,填寫內容準確齊全;
三、本合同中的附件3"委托設計項目表",由設計單位根據工程特點列表填寫,附于合同后,雙方加蓋合同章和騎縫章;
四、本合同不適用外資、中外合資、中外合作設計項目;
五、本合同由XX市勘察設計管理處統一單位編號;
六、本合同由XX市城鄉規劃委員會制定,XX市工商行政管理局監制,任何單位不得自行翻印。
委托單位:______________________________(以下簡稱甲方)
設計單位:______________________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑工程勘察設計合同條例》,以及XX市的有關規定,經雙方協商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條工程項目
甲方委托乙方承擔以下工程設計任務:
工程名稱:
工程地址:
工程任務批準文件:__________________________(見附件1);
XX市城市規劃管理部門批準文件:____________(見附件2);
本工程的設計階段、內容、規模、工程投資(見附件3)。
第二條 設計資料、設計階段及設計文件的提交
本工程設計依次按初步設計、施工圖設計兩個階段開展設計工作。設計進度依照建設部規定的設計周期,并考慮甲方對該項工程的實際要求以及乙方的可能,經甲乙雙方共同協商,約定如下:
(一)甲方應以書面形式提交下列建設文件與設計資料:序號文件內容或名稱文件提交日期備注
。ǘ┮曳桨醇s定的時間提交下列設計文件:序號設計文件名稱份數交付日期備注提交設計文件的份數以國家物價局和建設部的規定為準,超出部分另行收費。(三)設計文件提交日期在雙方簽訂合同時若不能確定,則可待設計工作進行到可確定時,甲乙雙方另行簽訂《階段設計協議書》,作為本合同的附件執行。
第三條設計收費及支付方法
。ㄒ唬┍竟こ淘O計收費按照國家和XX市現行收費標準執行。甲方要求設計單位超出規定設計周期趕工提供設計圖紙,設計單位可以收取最高不超過設計費的三分之一的趕工費,具體數額由甲乙雙商定。
。ǘ┍竟こ淘O計收費詳見附件3"委托設計項目表"。本合同生效時甲方向乙方預付估算設計費總額的20%作為合同定金,設計工作完成后,定金抵做工程設計費。
(三)乙方向甲方提交初步設計文件時,甲方向乙方撥款付應付設計費總額的30%(不含定金)。
。ㄋ模┮曳较蚣追教峤皇┕D設計文件時,甲方向乙方按設計概算結清全部工程設計費。
(五)對采用先進技術而節約投資、縮短工期或在建成后有顯著經濟效益的設計,經XX市城鄉規劃委員會會同有關部門確認后,可適當增收工程設計費。增收金額按XX市有關標準執行,未定具體標準的,由甲、乙雙方商定。
。┍竞贤趫绦衅陂g,如遇國家規定的`設計收費標準調整時,甲乙雙方已定的設計收費額應按新標準重新核定,并按核定后的設計收費額進行結算。
第四條雙方責任
(一)甲方責任
1、如期向乙方提交本合同規定的有關建設文件和設計資料,并保證所提交資料質量達到工程設計要求。
2、按約定的日期和數量付給乙方定金和工程設計費。
3、負責本工程各階段設計文件向規劃設計管理部門的送審報批工作,并負責將報批結果正式書面通知乙方。
4、甲方要求乙方進行現場設計或派駐現場設計代表時,應向乙方正式發出邀請書,并且負責乙方必要的工作條件,所需費用由甲方負擔,不計入工程設計費總額之中。
5、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時,所需費用由甲方承擔。
6、在不增加工程設計費總額的情況下,甲方有責任就本工程設計中所采用的新技術、新材料等項目,協助乙方辦理技術合同中應由甲方辦理的有關手續。技術合同可作為本合同的合同附件與本合同具有同等效力。
。ǘ┮曳截熑
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件,并保證設計文件的質量符合國家和XX市的有關規定,規范的要求,符合甲方的建設使用要求。
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作。負責該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題。按規定參加該工程地基基礎、主體結構和竣工的驗收。
第五條工程設計版權
本工程的設計版權全部屬乙方所有,甲方有責任對此給予保護,不得將本工程的設計造型、設計文件、及有關數據進行修改、復制、描繪或提供給第三方使用,亦不得作為非本工程所屬的其它工程建設之用。
第六條違約責任
。ㄒ唬┯捎诩追阶兏媱澣蝿諘⒔ㄔO條件、施工技術條件、已選定的設計方案、已批準的初步設計、已提交的使用要求、文件和資料等,給乙方造成設計返工時,雙方需重新商定提交文件的日期。甲方要按實際返工日向乙方支付費用,每日按_____元計算。如變更導致重新設計的,則按本合同第七條執行,結清應付設計費,結束本合同關系并重新簽訂合同。(二)甲方未在本合同第三條所約定的時間內交付工程設計費時,甲方從應付設計費的次日起計算,每延誤一天,關系并重新簽訂合同。
。ǘ┘追轿丛诒竞贤谌龡l所約定的時間內交付工程設計費時,甲方從應付設計費的次日起計算,每延誤一天,向乙方按應付工程設計費的_____償付違約金。
。ㄈ┯捎诩追竭`反本合同第五條之約定,乙方有權向甲方提出償付違約金的要求,違約金額為甲方向乙方應支付全部設計費的兩倍,并承擔違反政府有關規定及法律的責任。(四)由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時,乙方從應提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經濟損失為該設計階段設計費的_______違約金。(五)由于乙方設計錯誤給甲方造成嚴重經濟損失時,乙方有責任在設計上繼續采取補救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發生的部分經濟損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設計費。
。┘追讲宦男泻贤瑫r,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設計費。乙方不履行合同時,應雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設計費。
第七條合同生效、中止與結束
。ㄒ唬┍竞贤杞浖滓译p方加蓋單位法人公章,并且要有雙方單位法人代表或由法定代表人授權的委托代理人的簽字(或蓋章)方為有效。本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準。
。ǘ┘滓译p方因故需變更或終止本設計合同時,應提前一個月書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協議作為本合同附件執行。未達成協議前,本合同繼續有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設計工作的,已付定金不退還;當設計工作進行相應設計階段不足一半時,甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時,甲方應支付該階段設計費的一半;設計工作進行到超過該設計階段的一半時,甲方應支付該階段的全部設計費。同時,按本條第(二)款辦理,結束本工程甲乙雙方合同關系。(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部工程設計文件,甲方按本合同規定付清全部設計費之日起,結束本合同關系,本合同另有條款約定的除外。
第八條不可抗力
本合同在執行過程中,若發生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行時,甲乙雙方可協商解決,不受本合同有關條款的約束。
第九條合同糾紛解決方式
本合同在執行過程中發生糾紛,雙方協商不成時,采取下列第____種方式解決:
1、向XX市城鄉規劃委員會申請調解;
2、向有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權的人民法院起訴;
4、其它解決方式:
第十條未盡事宜與附加條款
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行。
。ǘ┍竞贤郊訔l款如下:
______________________________________________________________________________________________
本合同正式一式兩份,甲乙雙方各執一份。副本____份,甲方執____份,乙方執____份。
合同簽訂地點:XX市_____________區(縣)
建設單位:設計單位:
單位法人代表:______________單位法人代表:
委托代理人:______________委托代理人:
單位地址:______________單位地址:
單位電話:______________單位電話:
郵政編碼:______________郵政編碼:
開戶銀行:______________開戶銀行:
開戶帳號:______________開戶帳號:
年月日年月日
【裝飾工程合同】相關文章:
裝飾工程合同02-18
住宅裝飾工程合同03-05
涂料裝飾工程合同02-25
建筑裝飾工程合同03-09
裝飾工程的合同范本02-12
裝飾工程合同范本02-21
裝飾工程分包合同02-06
裝飾裝修工程簡單合同12-30
裝飾工程合同書12-31
裝飾工程施工合同02-02