工程合同

時間：2024-10-22 14:24:23 其他合同范本我要投稿

空調工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
簡易工程合同推薦度：
裝飾工程合同推薦度：
拆除工程合同推薦度：
相關推薦

【精品】工程合同匯總七篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的工程合同7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

【精品】工程合同匯總七篇

工程合同篇1

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經雙方協商一致同意簽訂本合同。本合同對雙方均具約束力，應共同遵守。

　　一、購銷產品名稱、數量、金額：

　　合同總價為人民幣：_______元整。產品所有價格含稅，乙方提供17%增值稅發票。貨物因實際需要增減時，按照貨物清單單價增減合同總價。

　　二、質量要求、技術標準、乙方保質條件和期限：

　　1、貨物必須符合國家和行業的標準。

　　2、設備到場后由甲方組織驗收。驗收的設備與合同約定不符的，乙方應更換并于3日內按合同規定提供貨物，承擔責任。

　　三、交(提)貨時間、地點：

　　1、交貨時間根據甲方書面通知要求，分期分批交納，乙方遲延或拒絕交貨的，承擔甲方的經濟損失和違約責任。

　　2、交貨地點：

　　四、付款方式：

　　1、合同簽訂后,甲方支付給乙方合同總價的10%作為定金，乙方在收到定金后，次日起安排備貨。

　　2、甲方在送貨前應支付當批貨物價值的40%貨款，乙方在收到貨款后7日內將設備發到甲方指定地點。

　　3、甲方應在收到設備且經驗收合格后的十五日內將當批貨物的余款結清，當乙方收到甲方支付的全額貨款后，合同標的物的所有權自動轉移給甲方。如因甲方責任未能如期結清余款，乙方保留剩余部分貨款相對應標的物的所有權。

　　五、運輸方式、到達站(港)運輸費負擔：

　　采用汽運方式運輸，乙方應按照甲方的'需求發貨。乙方負責將貨物運至指定的地點，并承擔運輸費用和保險等相關費用。

　　六、雙方議定的其它事項：無。

　　七、合同約定：

　　乙方應提供符合標準和約定的貨物，若貨物不符合標準，乙方應自發現日起3天內免費更換，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。

　　八、解決合同糾紛的方式：

　　執行本合同發生爭議，當事雙方應及時協商解決。協商不成，任何一方可直接向甲方所在地人民法院起訴。

　　九、本合同一式肆份，雙方各執貳份，經雙方法定代表人(或委托代理人)簽字并加蓋合同章后立即生效。

　　本合同產品配置清單、技術協議及其它合同附件同屬合同組成部分，具有同等法律效力。原件和傳真件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　【摘要】在現代項目管理中，風險的控制問題已成為研究的熱點之一。本文將就項目工程風險管理問題進行探討，并探索規避和化解項目風險、降低風險損失的有效途徑和具體措施。

　　【關鍵詞】建筑工程；合同風險；控制措施

　　建筑工程合同風險較大，化解風險是建筑企業非常關注的問題。建筑企業要正確評價風險，采取適當的防范措施。

　　一、風險的來源

　　建筑工程合同風險屬于建筑工程風險，建筑工程周期較長，所涉及的風險因素多，風險較大。雖然參與工程的各方均有風險，但承擔風險的大小卻有所不同。具體來講，在一個工程中，在建設工程決策階段，業主承擔主要風險，投資決策失誤意味著整個項目的失敗。在工程建造過程中，建筑企業承擔的風險遠大于業主。正是這個原因，建筑行業中增大了建筑企業的索賠權限。建筑工程合同的風險主要有以下幾點：一是投資風險；二是非建筑企業原因造成的社會風險和客觀風險，如地震等自然災害，這種風險一般難于預料和防范；三是主觀類風險，這里特指不講誠信的欺詐類風險。

　　二、風險的識別

　　應該看到，任何建筑企業在承攬工程時不可能不承擔風險，但如何承擔風險，承擔多大風險，以及如何化解風險是一個建筑企業不得不關注的問題。化解風險之前必須對其進行識別，風險管理實際上就是一個識別、確定風險和化解風險的過程。

　　建筑工程風險識別有以下特點：

　　第一，個別性。由于建筑工程的地點不同，投資方不同，地區間自然環境、政治經濟環境的差異，工程的風險有很大的差異。反映在合同風險中，建筑企業應對投資方擬建工程的意圖和投資方誠信度作出專門考察，認真研究其項目風險的個別性。第二，風險的識別是由人來完成的，無論是專家團還是領導層都面臨本身專業知識和社會實踐經驗不足的問題。因此，在風險識別時，要收集一切有用的信息。第三，鑒于建筑工程所涉及的風險因素較多，要盡量對風險評級，作定性和定量分析，建立初始風險清單。第四，對風險結果的不確定性要作出適當的預測，且不要過于樂觀，因為它是隨時間和事態的發展而變化的。

　　總之，只有在充分認識擬建項目風險的特點后才能正確評價風險的大小和危害程度。在風險識別過程中要通過多種方法進行判斷。風險評價尤為重要，在準備合同文件和談判之前，風險評價是必須的，其結果將會直接影響風險對策。在建筑工程合同風險管理上，風險評價要充分考慮企業自身的經濟目的，要對不誠信類風險高度重視和充分評價，因為許多投資方誘使建筑企業墊資承攬工程項目，待工程竣工后，這類投資方或長期拖欠工程款或將工程出賣轉讓抵押等，并不打算給付工程款。這類事件在國內發生不少，給建筑企業造成很大的損失。

　　三、風險的防范措施

　　1.底線原則

　　預測和評價的目的是為了防范風險，所以防范措施是必不可少的.。防范措施就是制訂相應的預防計劃、災難計劃、應急計劃，并在合同中用條款形式加以明確。建筑企業在投標報價時，要定出最低的贏利目標，當跌破最低的贏利目標線后達到成本線時，就可能引起經濟風險。所以說，最低的贏利目標是一個底線，如投資方不能滿足時，可考慮拒絕對方。在確保經濟利益的原則下，要對投資方的誠信和社會信譽度進行評價和提出風險對策，對其提出的條件要加以審查和研究，以防和約陷阱。如有的投資方希望建筑企業墊資施工，建筑企業如同意，很有必要在合同中加入防范條款，比如說加入索要履約保證金或銀行履約保函或有效的擔保條款等。

　　2.提前約定原則

　　有的投資方的擬建工程所需手續不全，如土地使用許可證等。這種情況下，建筑企業在合同中要特別指明由此造成的后果應由投資方負責，在施工過程中由此引起的損失也要由投資方負責。有的投資方希望建筑企業在工程竣工后，分若干年交付工程款，建筑企業則應在合同中加入要投資方尋找合適的擔保人的條款。在合同中加入變更和索賠的條款也有利于防范和轉移風險，如對設計變更和其他變更的工程量的確定，以及對由此引發的工程價款的確定，這些有利于建筑企避免損失。加入必要的索賠條款有利于化解投資方和其他第三方給建筑企業造成的損失，對客觀風險如不可抗力等巨大災難帶來的損失要特別注意，要在合同中盡可能加入工程保險條款。實踐證明，雖然風險化解的方式很多，如風險回避、風險自留、損失控制、風險轉移等，但能使自己損失最小的方式還是風險轉移，工程保險就是風險轉移的最好手段和途徑。

　　3.專家指導原則

　　為了防范建筑工程合同風險，組建以工程經濟專家和工程技術人員、法律顧問為主的合同管理機構也非常重要。現今，投資方在擬定投資方案工程合同時一般都充分咨詢造價師事務所或專業工程咨詢機構，他們都具有很高的專業水平。他們的合同談判實施方案中一般含有對承包方反索賠條款，故建筑企業在合同談判中必須擁有與之相匹敵的專業力量。

　　4.應急處理原則

　　執行合同時，積極處理風險后果也是防范建筑工程合同風險的重要措施之一。合同管理應當貫穿工程承包建設的整個過程，所以合同風險也貫穿工程承包建設的整個過程，對這一點許多建筑企業認識不夠。風險發生后，應啟動災難計劃和應急計劃對出現的風險后果進行認真地研究，找出實際結果和預測結果的差異，并用貨幣量來衡量，分析其原因，采取有效手段加以補救。如投資方不按時撥付工程進度款，則可考慮在合同限定的有效時間內提出索賠。總之，建筑企業在合同談判階段，要詳細地制訂各種風險的初始清單，對照它一一落實防范措施，并最終體現在合同中。

　　參考文獻：

　　[1]張建.項目風險分析過程、方法及模型研究[d].南京:南京理工大學,20xx.

工程合同篇3

　　甲方：____農業委員會

　　乙方：____陽光廣告文化有限公司

　　______（以下簡稱甲方）擬委托______（以下簡稱乙方）安裝辦公樓亮化輪廓燈，為明確責任，保證質量，經雙方協商，特簽訂本協議。

　　一、規格：材質采用104顆粒非透明外管黃色、白色護欄管對其辦公大樓進行亮化，主線路采用國標6平方防老化線，支線分別采用4平方、2.5平方國標銅線。另在新樓二三層窗戶下安裝彩色燈管。

　　二、工程造價為58586元，后附預算明細及安裝圖，完工后由甲方后按實際測量結果及明細價格進行結算。

　　三、制作期限：自簽訂之日日起，于二〇___年元月二十五日止完工；若乙方逾期，甲方有權終止本協議；

　　四、質量保證：安裝時，乙方不得偷工減料，以次充好。否則，甲方有權終止本協議，同時所產生的一切費用及損失由乙方承擔；

　　五、甲方義務及權利：乙須方在規定期限內完成大樓亮化工程并交付甲方。經甲方驗收無誤后；由乙方開具正式票據結算。甲方應一次性付清貨款，不得拖欠；

　　六、乙方義務及權利：乙方在施工過程中首先要確保安全，同時按照本協約要求采用優質材料制作，因乙方違規操作引發的安全事故，由乙方全部負責；乙方施工完畢后，應及時報請甲方驗收；

　　七、本工程完工之日起一年內由乙方免費負責保修、免費更換配件，如出現短路、色澤暗淡、燈管損毀，由乙方全面承擔責任；一年后，如故障，乙方須在第一時間內提供免工時費服務；

　　八、本協議一式二份，甲乙雙方簽字后具有法律效應。

　　甲方：____農業委員會（章）

　　負責人簽字：

　　乙方：____陽光廣告文化有限公司（章）

　　開戶行：______

　　賬號：

　　負責人簽字：

　　二〇__年_月_日

工程合同篇4

　　承建單位(甲方)：

　　承包單位(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合約法》和《建筑裝飾裝修合約示范文本》的規范，結合工程具體情況，雙方本著平等誠信、互惠互利的原則達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、建筑面積：

　　2、工程地點：

　　3、結構類型：

　　第二條施工方式及范圍

　　4、施工方式：

　　5、施工范圍：

　　第三條合約工期

　　6、合約工期：自年月日起進廠做施工準備工作，從年月日開工至年月日止竣工，共計天。工程竣工按主體施工單位的施工計劃進行，但不得影響主體施工單位的工程進度。設計變更引起的工期按規定進行調整。具體每棟樓的開工日期按工程部出具開工令為準。

　　第四條質量標準

　　8、工程質量：按照主體施工單位工程質量驗收標準等級標準。

　　9、結算方式：按保溫面積㎡估算，最終以實際保溫面積展開結算。

　　10、合約施工價款：本外墻保溫以單價元(不含稅金)計算。外墻真實漆以單價元(不含稅金)計算。

　　11、本工程包工包料。雙方如對工程量存在爭議，以審計為準。(按后期實測實量的面積計算)。

　　第五條甲方工作

　　1、開工前五天，向乙方提供經甲方確認的施工圖紙及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。主體交接，需修整另行計算，為乙方無償提供臨時設施、施工中所需的水、電及材料堆放簡易場地。施工用腳手架由方承擔。

　　2、指派為甲方駐工地代表，負責監督合約履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、簽證手續(變更必須經公司蓋章生效)和其他事宜。

　　第六條乙方工作

　　1、參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

　　2、指派為乙方駐工地代表，負責合約履行。按照要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決乙方負責的各項事宜。

　　3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，確保施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題與周圍單位(住戶)的`關系。

　　4、施工中未經甲方書面同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。需要變更的部分及圖紙以外的簽證必須經甲方認可蓋章，否則無效。

　　5、工程竣工未移交甲方之前，乙方負責對所完成的工程成品進行保護(乙方竣工后甲方應及時組織驗收，原則上從竣工之日起不超過10天)。

　　6、乙方服從甲方和監理監督，施工質量應符合甲方設計要求。

　　第七條關于工期變更及逾期竣工的約定

　　1、如因甲方未按約定完成前期工作，影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任，不能按工期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　3、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致連續停工12小時以上工期相應順延。

　　4、因大風、下雨不良天氣影響施工質量的情況下，不能施工;室外溫度低于5℃的時間段不允許施工，工期相應順延。

　　第八條關于工程質量及驗收的約定

　　1、乙方承諾確保用于工程的所有材料符合國家及當地建設主管部門規定的標準要求，承諾聚苯板厚度不小于 cm，單位容重不小于 kg/m3。(按工程設計要求)。

　　2、甲方應向乙方提供符合《國家驗收規范》的墻體。

　　3、乙方應嚴格按照建設部《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《xx省建筑安裝工程質量檢驗評定標準實施細則》、《外墻外保溫工程技術規程》(jg144—20xx)以及國家現行、相關的規范、標準、規程進行施工。

　　4、工程竣工后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，工期予以順延。

　　5、施工人員、施工設備和材料進場后，乙方抓緊時間進行施工，工程進度款依據進度計劃及乙方實際完成工程量支付，甲方如不能及時付款，工期順延，并支付乙方的損失。

　　第九條工程承包款結算的約定

　　工程進度款支付辦法：工人、材料進場，甲方支付總工程款的 %，約元人民幣，按工程進度支付。每月25日書面報當月完成的工程量，下月5日支付以完成工程量 %工程款。

　　第十條關于材料供應的約定

　　1、乙方不得將不符合質量要求或規格有差異的產品用于本合約工程;

　　2、所有材料進場后，須經監理人員及甲方代表抽樣檢驗，符合約定標準后方可使用。

　　第十一條有關安全生產和防火的約定

　　1、甲方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范，并遵守甲方的規章制度，確保安全施工。施工中如有發生工傷事故或對甲方、第三人人身財產造成損害，由乙方承擔全部賠償責任。

　　第十二條違約責任

　　1、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的工程成品，如造成損失，照價賠償。

　　2、未經甲方同意，乙方擅自拆改建筑物或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責賠償。

　　3、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動工，造成損失由甲方負責。

　　4、因一方原因，合約無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合約終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十三條爭議或糾紛處理

　　1、本合約在履行期間，因協議未盡事宜，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2、當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方均可向人民法院起訴。

　　第十四條附則

　　1、本協議未盡之處，雙方另行協商解決。

　　2、本合約經雙方簽字蓋章后生效，合約一式份，甲、乙雙方各執份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代理人：授權代理人：

　　年月日年月日

工程合同篇5

　　轉讓方：_________(下稱“甲方”)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　受讓方：_________(下稱“乙方”)

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　鑒于：

　　1._________年_________月_________日，_________法院作出_________中法執字第_________號《民事裁定書》，將_________(建筑面積共計_________平方米)裁定給甲方;

　　2.甲方擬將取得的上述在建工程轉讓給乙方。

　　甲、乙雙方因在建工程轉讓事宜，經協商一致，簽署本合同，共同遵守執行。

　　第一條標的物

　　甲方轉讓給乙方的標的物為：

　　位于_________(建筑面積共計_________平方米)。上述標的物以下統稱“房產”。

　　第二條價款及支付

　　一、價款

　　甲方轉讓房產總價格為人民幣_________元。

　　二、支付

　　1.本合同自生效之日起30個工作日內支付總價款的_________%，計人民幣_________元;

　　2.下列條件全部滿足之日起90個工作日內支付總價款的_________%，計人民幣_________元：

　　A.甲方已依據《民事裁定書》將房產權屬證書辦至甲方名下;

　　B.甲方與乙方/乙方指定的民事主體正式簽署《商品房購銷合同》，將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體;

　　C.本市房地產交易中心受理房產過戶申請。

　　3.房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下之日起30個工作日內支付總價款的_________%，計人民幣_________元。

　　第三條稅費

　　1.甲方依據《民事裁定書》辦理房產權屬證書所需稅費由甲方負擔;

　　2.甲方將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體所需稅費按照法律規定由甲方與乙方/乙方指定的民事主體各自負擔。

　　第四條雙方義務

　　一、甲方義務。房產權屬證書及過戶手續由甲方負責辦理，具體如下：

　　1.甲方于本合同生效之日起5個工作日內依據《民事裁定書》開始辦理房產權屬證書;

　　2.甲方依據《民事裁定書》取得房產權屬證書之日起5個工作日內完成下列事項：

　　A.與乙方/乙方指定的民事主體簽署《商品房購銷合同》;

　　B.開具售房發票;

　　C.向本市房地產交易中心提交房產過戶申請及相關資料。

　　二、乙方義務

　　1.如期支付房產轉讓款;

　　2.協助辦理房產權屬證書。

　　第五條合同變更與解除

　　一、修改本合同須經雙方協商一致并簽署書面補充合同：

　　二、出現下列情形之一，甲方有權解除合同：

　　A.乙方逾期付款超過120個工作日;

　　B.乙方未能協助甲方辦理房產證書。

　　三、出現下列情形之一，乙方有權解除合同：

　　A.甲方未于本合同規定期限將房產權屬證書及辦至甲方名下;

　　B.甲方未于本合同規定期限將房產權屬證書及辦至乙方/乙方指定的民事主體名下;

　　C.甲方對房產的權益存在瑕疵，包括但不限于：不具有所有權、行使權利受到限制、無法取得房產權屬證書、無法將房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下;

　　D.未經乙方書面同意，甲方將房產抵押/轉讓/贈與/投資/抵債給乙方/乙方指定的民事主體之外的人。

　　四、解除合同書面通知到達相對方之日起，本合同即告解除。

　　五、本合同解除之日起5個工作日內，甲方將已收取的房產轉讓款退還乙方。

　　六、本合同的解除不影響違約方承擔違約責任。

　　第六條違約責任

　　任何一方違反本合同規定，須賠償相對方因此遭受的損失。

　　第七條合同的`變更

　　當事人如需要修改合同條款或者合同未盡事宜，須經雙方協商一致，簽訂補充協定，補充協定與本合同具有同等效力。

　　第八條合同附件

　　本合同附件包括但不限于：_________。

　　第九條不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

　　第十條爭議的解決

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十一條權利的保留

　　任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

　　第十二條后繼立法

　　除法律本身有明確規定外，后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協商一致對本合同進行修改或補充，但應采取書面形式。

　　第十三條通知

　　本合同要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。

　　前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。

　　一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。

　　第十四條合同的解釋

　　本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

　　第十五條生效條件

　　本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。

　　第十六條其他

　　本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方當事人各執_________份，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

工程合同篇6

　　立合同單位：（以下簡稱甲方）

　　（以下簡稱乙方）

　　甲方生產安全隱患主要表現，主要部位，整改內容。

　　工程總預算：佰拾萬仟佰拾元角分（元）

　　其中：（1）材料費元，(2)人工及運輸費元。

　　為明確責任，按質按量完成施工任務，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方共同協商，簽訂如下條款共同信守。

　　一、甲方應給乙方提供施工便利，并確定一名工程負責人協調配合施工具體事宜。

　　二、付款方式：甲方分別按，余額工程款等完工驗收合格后結清，并預留質量保證金萬元，時間自完工驗收合格之日起月。

　　三、在施工中，甲方應指定專人負責質量檢查，發現乙方不按施工要求施工時，應給予指出，乙方應認真聽取甲方意見進行糾正，否則，甲方有權視工程情況建議財務部門折扣工程款。

　　四、材料要求：用于本工程的主要材料，安裝前必須經過甲方同意，否則不能使用；不得使用劣質材料。

　　五、乙方做好施工記錄，保證有關資料完整，手續齊備，工程竣工驗收合格后移交甲方。

　　六、其它約定事項：。

　　七、本工程定于年月日動工，年月日完工交付使用。

　　八、乙方在施工過程中應做好對臨時工的.安全教育和施工過程中的監護，對施工中發生的生產安全事故以及由此產生的后果，由乙方負責。

　　九、工程最終總費用在預算范圍內據實結算。

　　十、本合同一式份，甲乙雙方各執一份，報各一份。

　　十一、本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方（單位蓋章）乙方（單位蓋章）

　　負責人：負責人：

　　第三方監證人：

　　合同簽訂日期：年月日

工程合同篇7

　　建設單位：XXXXXXXXXX，以下簡稱甲方；

　　設計單位：XXXXXXXXXX，以下簡稱乙方。

　　根據建設工程勘察設計管理條例的規定，鑒于乙方具有符合國家規定的資質等級來承攬建設工程設計業務，經友好協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名稱

　　甲方委托乙方承擔XXXXXXXXXX工程的設計項目，建筑安裝面積為XXXXXXXXXX平方米，建設地點在XXXXXXXXXX。

　　二、甲方義務

　　1、在工程開工前，甲方應組織施工單位，與乙方進行設計技術交底；工程俊工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

　　2、在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件。

　　3、甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改；未經乙方同意，甲方不得復制，重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。

　　三、乙方義務

　　1、乙方必須按照國家工程建設強制性標準和國家規定的建設工程設計深度要求進行設計，并在XXXXXXXXXX年XXXXXXXXXX月XXXXXXXXXX日以前，向甲方交付設計文件；其中，設計文件一式XXXXXXXXXX份，技術設計文件一式XXXXXXXXXX份，施工圖設計文件一式XXXXXXXXXX份。

　　2、乙方編制的設計文件，應當滿足編制施工招標文件、主要設備材料訂貨和編制施工圖設計文件的需要；同時編制施工圖設計文件，應當滿足設備材料采購、非標準設備制作和施工的需要，并注明建設工程合理使用年限。

　　3、乙方對所承擔設計任務的.建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　四、設計費

　　甲方將乙方提供的設計文件交由3—5家工程公司報價，若上述公司作出的報價均在甲方要求的基礎造價范圍內，甲方一次性付給乙方設計費人民幣XXXXXXXXXX元。

　　五、違約責任

　　1、甲方不按照合同規定向乙方支付設計費，應根據銀行關于延期付款的規定，向乙方償付違約金。

　　2、由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤XXXXXXXXXX天，乙方應向甲方償付相當于設計費的XXXXXXXXXX%的違約金（甲方可在設計費中扣除）。

　　3、因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續完善設計任務，并視造成的損失浪費大小退還設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程質量事故者，乙方應承擔賠償金。

　　六、其它

　　本合同自XXXXXXXXXX年XXXXXXXXXX月XXXXXXXXXX日雙方簽章后生效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充協定，補充協定與本合同具有同等效力。

　　本合同未盡事項，按我國的法律，法規和規章的規定處理。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。