建筑工程施工合同(精選15篇)
隨著人們對法律的了解日益加深,能夠利用到合同的場合越來越多,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編為大家收集的建筑工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
建筑工程施工合同1
發包人: 承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規、文件及原《施工合同》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協商一致,訂立本補充協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程內容:
二、工期及質量
增加工作內容在施工計劃進度關鍵線路上的監理簽證相應順延總工期,不影響工期的`不順延工期。工程質量必須達到合格標準。
三、工程價款
補充施工內容工程價款為 萬元整(其中:泵房:萬元、危險品庫房:萬元、高低壓變配電房(開閉所): 萬元、擋土墻: 萬元)。以財政審核造價為結算價。
補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當地現行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定,主材價格按施工期間當地發布的信息價,結合監理、發包方簽證進行調整。
四、其它補充
工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協議一式肆份,甲、乙雙方各執貳份,經雙方簽字蓋章后生效。
補充協議訂立時間:年 月 日
發包方(章):承包方(章):
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日年月 日
建筑工程施工合同2
一、工程名稱:xxxx建筑工程
二、工程內容及工程量:xxxxxxx。
三、工程總造價:大寫(¥xxx元)
四、工程質量標準:乙方應按甲方提供的xxx施工設計圖紙進行施工,施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術規范的標準,對該項工程要求達到:合格品。
五、約定施工工期:20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日六、工程款結算方式:甲方按照工程進度和工程質量標準撥付。(扣10%質量保證金,無質量問題到期返還)
七、資金來源:省、市、縣村級活動場所建設資金。
八、甲乙雙方責任:甲方提供施工設計圖,乙方應在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發現施工圖存在偏差或問題,應及時與甲方取得聯系,解釋權由甲方確定。乙方應做好文明施工,環境保護措施,促進和諧社會發展,履行安全生產職責,建立健全施工安全管理體系。施工中若出現的.任何安全問題,均由乙方負責。
九、質保期(一年):此工程質保期x年(xxx年x月xx日均由乙方負責。
十、本合同經雙方驗收合格,簽字后生效,并結清全部款項,隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同3
發包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的`成果進行保護,如現場發生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同4
(GF——1999——0201)
合同編號: 字 號
中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局
第一部分 協議書
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:
資金來源:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準:
五、合同價款
金額(大寫): 元(人民幣)
¥: 元 六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的.洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
本合同雙方約定 后生效
發包人:(公章) 承包人:(公章)
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代表人: 委托代表人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
合同訂立時間: 年月 日
合同訂立地點:
建筑工程施工合同5
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方在北塔區資棗社區安臵地新建一棟八層全框架宿舍樓,雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:
邵陽市北塔區資棗社區安臵地
二、工程地址:
邵陽市北塔區資棗社區安臵地
三、建筑面積:
全框架結構共11層,總建筑面積約1488平方米(建筑面積外構筑物飄板、天溝按全面積計算,雨蓬、空調板按半面積計算)。注:括號內條例經協商不計算面積,但水電由甲方負責施工,工資由甲方付款。
四、承包范圍及內容
1、主要內容:
按照甲方要求和設計的平面圖和甲方有關的建筑要求進行施工修建,包括路面壓花,土建一次性大包干,住房每層高度為3米,第一層為3.8米,0.00以下按實結算,并計算乙方的其它費用開支,為一次性支付。
2、配套附屬工程,另行按實計算。
3、水、電由甲方負責。
4、室內留門洞,粉好門套,預制構件由甲方購買。
五、材料材料及工程質量要求
1、主體工程質量必須達到一次性驗收合格、
2、乙方應認真按照甲方要求和意圖,精心施工,隨時接受甲方的`檢查、驗收。
3、因乙方原因工程質量達不到規范質量標準,乙方承擔一切責任,工程質量達不到規范標準的部分,乙方按照甲方的要求標準和重新施工,直至符合規范標準合格為止,所有費用由乙方負責。
4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程質量和損失由甲方負責。
5、外墻為100100或(100200)的方塊磚,屋面為隨到隨抹一次性成合壓光。防水屋面由甲方負責。
六、承包方式及合同價款
1、工程采用包工不包料大包干形式,承包價格為220元/平方米,安全保險由乙方負責。
2、澆灌砼、扎鋼筋、裝模、回填夯實由甲方負責。機具、扎絲、鐵絲、釘子由乙方負責。內鋼管腳手架、活動架、扣件油頂由甲方負責及費用,乙方負責綁扎,外架由乙方負責。
七、工期要求
工期總共為180天,自20xx年1月27日開工到20xx年7月27日竣工。
八、付款方式
工程總價約為32.736萬元,簽訂合同預付乙方的進場費及備料款3萬元,以后每完成一層主體付工程總價的65%,內外裝飾每完成一層工程總價的33%。留2%竣工驗收后一筆付清。
九、雙方責任
1、甲方應保證工程款及時到位,防止資金問題而造成工程停工,而達不到預期進度由甲方負責。
2、甲方未按合同規定履行自己應負的責任,因資金原因不能正常施工,除工期得以順延外,還應賠償給乙方造成的實際損失。
3、承包人不得將承包工程轉包給他人,也不得將其承包工程支解以后分包的名義發包他人,否則,合同自行終止。
4、甲、乙雙方本著精誠合作、自行遵守的原則,認真履行職責,協助保密等義務。
5、本合同一式四份,雙方各執二份,合同自簽字生效,發包人、承包人履行合同的全部義務,承包人自發包人交付竣工結算款支付完畢,本合同自行終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同6
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國經濟合同法》及本工程具體情況,經甲、乙雙方協商一致,簽訂本合同書,以約束雙方共同遵守。
一、工程概況:
建筑面積:平方米建筑高度:米
建筑層數:層結構類型:框架(磚混)
二、承包范圍與內容:
室內的地磚、廚房、衛生間鑲貼墻磚及材料運輸。
三、承包方式:
包人工費。
四、承包價格:
按實貼面積計算墻面元/M2;地面元/M2。
五、工程期限:
從年月日到年月日結束(遇不可抗力順延工期,若無故拖延一天,罰款1000元)。
六、付款方式:
工程結束付工程造價的80%,交工后一個月內付15%,余下5%維修期滿付清(建立身份證復印件式臺賬,人及證件必須相符,本人簽字并按手印)。
七、質量要求:
1、乙方承包的分項工程按國家質量標準驗收,必須達到合格或優良工程驗收標準。
2、乙方必須嚴格按圖施工,按規范施工,按現場技術人員制訂的方案施工,聽從現場技術人員的指揮,積極主動配合其它工種人員的.工作。
3、根據甲方提供的材料尺寸,按規范要求排磚、拼縫、鑲貼,表面平整度必須符合要求。并做好已鋪貼好的成品保護工作。
4、因乙方原因導致工程達不到規范、標準要求,造成返工所發生材料及人工費等經濟損失由乙方承擔,甲方不予計算工作量。工期不予順延,情節嚴重的,甲方有權終止合同。
八、機具的控制:
甲方提供垂直運輸機械,其余運輸工具及鋪貼工具乙方自備。
九、安全要求:
工人必須持證上崗,進工地前必須經過安全教育培訓操作,必須按照國家安全施工規范標準要求施工,禁止違章作業,否則出現工傷事故,全部由乙方負責。
十、違約責任:
1、由于乙方原因,造成停工或窩工延誤的,每延期一天乙方自愿支付甲方違金1000元。
2、乙方應妥善保護施工現場的建筑物及設施,如造成損失照價賠償。
3、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
十一、其他約定:
1、乙方應自覺愛護甲方施工現場內的機械、工器具等其他財產且有保護本班組及其他班組成品半成品及其他勞動成果的責任,如有破壞將追究其相關責任,工作完成后需及時清理場地;做到在保證質量的前提下節約材料,合理利用材料,杜絕浪費,如有浪費則按其浪費部分價值的二倍在結算中扣除。
2、其它未盡事宜,甲、乙方隨時協商,簽訂補充協議,作為本合同附件。
3、本合同一式份,甲乙雙方各執份,本合同自簽訂之日起至結束內有效,待工程結束后自動作廢。
甲方:乙方:
法定代表人或委托人:法定代表人或委托人:
年月日年月日
建筑工程施工合同7
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方為了發展村級公益事業,加快村級環境面貌提升進度,計劃通過一事一議項目硬化村內道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經村民代表會議表決通過,甲乙雙方達成協議如下:
一、施工范圍:________村村內主街道硬化________米,路寬________米,合計________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗收日期:合同簽訂之日起________個月內完工,完工后________個工作日內由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額:承包總價款_______________元、款計(大寫)_______________。
四、付款方式:完工后________日內由甲方負責驗收,驗收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的`原則,甲方在經濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款,待工程完結后出示相關付款手續辦理工程款結清事項。
五、權利和義務:甲方有義務為乙方施工提供便利,并解決可能出現的村民糾紛,如乙方正常施工遭受村民攔阻,且甲方未盡調解義務造成的施工延期,乙方不負擔任何賠償責任,并有權力向甲方追討誤工費用。
六、違約責任:乙方如果無正當理由超期完工,每天支付________元賠償金;乙方超期________個月或因工程質量問題達不到甲方驗收標準視同違約甲方不負擔任何施工費用。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同8
甲方:
乙方:
為加快園區的工程施工進度,甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工,為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款,望雙方共同遵守。
一、工程內容灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。
二、工程承包單價及結算方式
1.人工挖土方:
8.0元
2.C10墊層:2303
3.C25砼基礎地梁構造柱等:2603
4.砌磚:268元
5.模板制安:26元㎡
6.鋼筋制安:4300噸
7.粉刷:18元㎡
8.回填土:
4.0元3
9.內外腳手架:
6.5元㎡
10.灌注樁:
95元
結算方式:各項目工程量以實際完成數量為準,另加18%施工企業管理費。
三、付款方式:甲方按乙方完成的實際工程量的.60%付款,余款待驗收合格后一個月內再付。
四、施工期限:自________年____月____日起至年____月____日止。
五、工程質量:嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工,工程質量要求必須符合國家頒發的施工驗收規范和質量標準,工程質量必須全部達到合格,如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。
六、施工安全:施工場地必須采取必要的安全防護措施,消除安全隱患,由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。
七、其它事項:甲方提供水電,乙方使用于本工程中的所有建筑材料,必須符合國家強制性標準及行業標準。
八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效,在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效,本協議為一式兩份,甲乙雙方各執一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
簽訂日期:
建筑工程施工合同9
按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況,雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質量:參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據建筑施工完成后實際面積結算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量,進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛,消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范,安全操作規程,防火安全規定,環境保護規定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的.一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》,《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收,移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》,《建筑安裝工人安全操作規程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規,規范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商,調解解決或者協商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現澆使用號,墻,地粉砌使用號;
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質量 驗收效果 生產安全
建筑工程施工合同10
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本項仿古建筑施工有關事項,雙方協商達成如下協議:
一、工程內容
四柱五樓牌坊仿古建筑工程,承包方式:包工包料。
二、工程造價:
經協商,本合同總造價為人民幣貳拾壹萬伍仟元整(本造價不含稅金,如需要發票稅金由甲方承擔)。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
三、甲方責任
1、場地確保三通一平,即電通、路通、水通、場地平整。
2、由于乙方異地施工,甲方負責提供住宿費、水電費等。
3、甲方負責處理乙方在施工過程中與周圍居民及有關單位(如質檢站、公路局等管理單位)的關系。
4、在施工過程中如出現阻工情況,甲方負責處理,保證乙方順利施工。如因阻造成乙方損失,由甲方承擔。
四、乙方責任
1、乙方負責組織施工隊進入施工現場。
2、乙方按照圖紙完成四柱五樓牌坊工程的'承建(建筑、彩畫)。
3、在施工中,出現一切人身傷亡事故由乙方自負并文明施工。
4、乙方負責提供所承建工程的平面、立面圖,結構圖由于涉及專利技術不予提供。
五、撥款方式
乙方進行,撥付工程構件制作費、主體材料費為人民幣壹拾萬元整,主體完工、琉璃瓦前撥人民幣伍萬元整,其余款陸萬伍仟元一次付清。
六、雙方不得違約,在施工中,甲方造成停工損失由甲方負責是,乙方造成停工損失由乙方負責。
七、本協議一式兩份,甲乙雙方各一份。
八、未盡事宜雙方協商解決。
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
____年____月____日
建筑工程施工合同11
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、國家建設部、和國家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程建筑幕墻及相關項目施工事項,經協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包內容:
4、 承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包質量、包工期。
5、 工程主體結構標高米,承包工程最高標高米。
二、 工程承包范圍
三、 合同工期
1、 開工日期:
2、 竣工日期:
3、 合同工總日歷天數天。
4、 總工期內容:包括施工圖紙設計、材料采購、加工制作、運輸、現場安裝、
中間驗收、自檢整改、工程清潔。
5、 工期延誤:如遇到以下情況,經甲方代表簽證總工期則相應順延。
①甲方未能按約定日期提供圖紙和現場不具備開工條件。
②因設計變更和工程量增加。
③一周內非乙方原因造成停電累計超過8小時
④因臺風、暴雨、地震、火災等人力不可抗拒自然災害。
⑤因甲方原因未能按合同交付工程預付款、進度款、至使施工不能正常進 行。
⑥乙方在施工中因甲方原因需變更設計及乙方認為需甲方確認的工程聯系單、備忘錄,甲方在七天未答復時。
6、 暫停施工:甲方和監理派出的甲方或監理代表認為:
①甲方或監理代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。
②乙方應當按甲方或監理代表要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方
實施甲方或監理代表做出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,甲方或監理代表應當在48小時內給予答復。
③甲方或監理代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。
④因甲方原因造成停工的,由甲方承擔所發生的追加合同款,賠償乙方由此造成的損失,相應順延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發生的費用,工期不予順延。
四、 質量標準
1、 施工圖設計:應符合國家標準和行業規范
①玻璃幕墻工程技術規范JGJ102-96。
②建筑幕墻JG3035-1996。
③金屬與石材幕墻工程JGJ/T133.J-2001。
④建筑結構荷載規范GB50009-2001。
⑤建筑抗震設計規范GB50011-2001。
⑥其它:建筑設計防火、防雷規范、鋁門窗標準、主要材料標準等。
2、 工程質量驗收:應符合國家標準和行業規范。
①質量標準的'評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
因乙方原因工程質量達不到國家和行業的質量標準,乙方承擔返工損失和違約責任。
②雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、 檢查和返工:
①乙方應認真按照標準、規范、施工圖、施工方案以及計劃進度施工,隨時接受甲方或監理代表的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
②工程質量達不到標準規范部分,甲方或監理代表一經發現,應要求乙方拆除或重新施工,乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。 ③甲方或監理代表的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外影響正常施工造成損失的、應追加合同價款由甲方承擔,相應順延工期。 ④甲方或監理代表因指令失誤或其他非乙方原因造成乙方損失的應追加合同價款,由甲方承擔。
4、 隱蔽工程的中間驗收:
①工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位,乙方進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方或監理代表組織驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄,驗收合格,甲方或監理代表在驗收記錄上簽字后乙方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方在甲方或監理代表限定的時間內修改后重新組織驗收。 ②甲方或監理代表不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過48小時。甲方或監理代表未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,乙方可自行組織驗收,甲方或監理代表應承認驗收記錄。
③經甲方或監理代表驗收,工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,甲方或監理代表不在驗收記錄上簽字,視為甲方或監理
代表已經認可驗收記錄,乙方可進行隱蔽或繼續施工。
④重新檢驗,無論甲方或監理代表是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,乙方應按要求對檢查部位進行剝離或開孔,并在檢驗后重新、覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發生的全部費用,工期不予順延。
五、 合同價款
1、工程總金額:(人民幣)2、工程付款方式:
(一)預付款:合同簽訂后一周內,向乙方支付幕墻門窗工程合同總價的35%預付款,以支票形式匯入乙方賬戶。
(二)進度款:
1) 每月按完成各項工作工程量的85%支付工程進度款。
2) 工程安裝完成后支付至合同總價90%.
3) 結算完成支付至結算總價的95%
3、工程量確認和結算規則:
①以平方米、米為計量單位的項目、竣工按見光面、外露面、展開面實際工程量結算。
②甲方提供的設計發生變更,經甲方以簽證作結算根據,調整合同價款。 ③建筑結構有較大變化影響工程安裝,經甲方簽證作結算依據,調整合同價款。
④報價確認的材料,施工圖設計或其它因甲方要求變更時經簽證調整合同價款。
⑤門窗工程按門窗設計洞口尺寸計算面積。
建筑工程施工合同12
建設單位:______________
設計單位:______________
施工單位:______________
合同造價:______________
合同編號:______________
建設單位:______________(簡稱甲方)
施工單位:______________(簡稱乙方)
甲方深圳施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定,結合本工程的實際情況,為了明確工程項目以及雙方責任,本著相互協作,確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽訂本合同。
第一條:工程地點:______________
第二條:工程內容:______________(具體見施工預算)。
第三條:承包方式:包工包料包質量。
第四條:工程總造價:______________
第五條:付款方式
1、工程完成驗收合格后,甲方支付給乙方全部工程款。
第六條:合同工期
一、雙方商定總工期天。
開工日期:_________年______月___日,竣工日期:_________年______月___日。
二、如遇下列情況,經甲方代表同意后,工期可以順延。
1、工程量變化和設計變更。
2、非乙方的原因超過______小時以上停水停電時。
3、不可抗力(如地震、臺風、火災、雨災等)。
三、由甲方責任造成的工期延誤,甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用,相應順延工期。
四、乙方如無正當理由不得拖延工期。
第七條:工程質量要求:按設計規范要求,質量達到合格標準。
第八條:材料設備:材料采用國家標準合格產品。
第九條:工程施工前后雙方的工作和有關責任。
一、甲方:
1、負責解決施工場地的'用水用電,保證乙方在施工期間的需求。
2、負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作。
3、組織工程竣工驗收工作。
二、乙方:
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。
2、做好施工安全工作,否則,發生安全事故,由乙方負全責。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
4、參加工程竣工驗收工作。
第十條:工程完工后,質量保修年。
第十一條:合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完工程驗收交接和竣工結算后,其條款即告終止。
第十二條:本合同一式四份,其中:甲乙雙方各兩份,均具有同等法律效力。
甲方蓋章:_______________
乙方蓋章:_______________
法人代表(簽字):_______________
法人代表(簽字):_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同13
答辯人:_________________
住所地:_________________
法定代表人:_________________
答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下:_________________
被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。
被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程,并且將裝修項目列入結算范圍,該項訴求與事實不符,故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日,答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定:_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建,并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍,將裝修項目納入結算書,違背事實。
被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。
被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料,并稱答辯人并未提出異議,與事實不符。事實是,盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料,但并未在結算單上簽字。未簽字的原因是被答辯人結算的資料失實,與實際工程量差距太大,工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書,結算數額為120.62358萬元,而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元,差距為430.08282萬元。同時,答辯人對工程總造價也進行了核算,核算總造價為59.966665萬元。可見,被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實,核算的隨意性非常大。
三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。
被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大,與事實不符。
(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的.核算都存在巨大差異,虛構成分很大,與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的,因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。
(二)20xx年5月11日的協議合同中約定:_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元,其中50萬元即付,30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中,最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算,多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減,與約定不符。
(三)被答辯人在起訴中所稱,截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款205萬元,與事實不符。截止到答辯人最后一次付款,答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。
四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符,要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。
被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生,與事實嚴重不符,同申請人核算的工程總造價差距更大,雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑,答辯人才停止支付工程款。因此,答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實,是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而,被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。
五、答辯人認為應本著實事求是的原則,對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定,在重新核定的基礎上,明確雙方債權債務,維護雙方當事人合法權益。
在答辯人與任忠工程糾紛中,答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定,以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上,雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意,進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補,最終解決雙方爭議。
此致
太原市小店區人民法院
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同14
建設工程施工合同管理是規范建筑市場的重要內容之一。近十年來,經過建設行政管理部門的積極努力,合同備案工作取得了很大成效。但是,由于目前施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決,部分施工合同的內容不夠詳細,管理不到位,履約效果不甚理想。現結合我市合同備案善,就當前合同備案的必要性、存在的若干問題及解決的對策的思路談一些認識。
一、強化建設工程施工合同的備案管理是市場經濟發展的客觀要求:
隨著我國加入WTO后建筑市場的規范發展,施工合同必將成為維系發承包雙方經濟活動的重要法律依據。強化建設工程施工合同的備案管理不僅是主觀需要,更是市場經濟發展的客觀要求。
首先,從社會制度和企業性質看,我國目前是以公有制為主的多種經濟形式并存的經濟結構,生產力水平不高,法制不健全,不正當競爭行為時有發生,建筑市場承發包雙方的合同自律行為還比較差。現階段必須依靠政府有關部門的宣傳、監督和管理,發揮政府職能部門的作用,才能使建筑市場不斷規范和完善。
其次,從當前經濟秩序的狀況看,舊的體制雖然已被打破,但新的體制還沒有完全建立起來,人們缺乏市場經濟所必需的法制觀念和行為規范,經濟交往的隨意性和盲目性很大,加之投機和趨利的心理作用,使建筑市場交易秩序經常處在一個不穩定的狀態,如果版面地強調施工合同簽約自由和企業自律,只會加劇建筑市場經濟秩序的混亂,使企業付出更加學生的代價。
其次,從企業經營管理的現狀看,一些企業的合同意識比較薄弱,廢止簽合同,不會用合同保護自身的合法權益,不知如何管理合同的現象仍很普遍。如:大連水陸工程局由于簽訂施工合同的隨意性,短短兩年時間就遺留了47起合同糾紛,花80多萬元,先后打了五年官司,造成直接經濟損失400多萬元。沉痛的教訓,使他們認識到加強合同管理的重要性。此后,由于他們主動申請備案鑒證,完善了合同內容,使企業的合法權益得到了保障,經營狀況越來越好。
最后,我國加入WTO后,建筑市場將全面放開。國外建筑承包商
將進入我國市場,如果我們業主不是以平等主體來進行交易,仍然盲目地壓價、壓工期和要求墊資,就有可能被外國承包商援引“非歧視原則”而引發貿易糾紛。這就要求我們必須加強施工合同的規范化管理,樹立國際化意識,以適應加入WTO引發的新形式、新變化和新要求。
二、當前建設工程施工合同備案面臨的`幾個共問題:
1、法律意識淡薄。一是有相當部分企業對履行施工合同備案法定程序缺乏自覺性,承發包雙方簽訂了施工合同后,不按規定辦理備案手續,回避建設行政主管部門的監督管理;二是個別單位不采用國家統一的施工合同示范文本而自訂條款;三是部分發包方不執行國家的法律、法規,而各行其是,甚至個別單位自定章程代替法規,有的背地私下另行簽訂合同來約束承包方;四是個別承包方不具備法人資格,超越權限對外簽訂合同;五是有的單位不使用合同專用章。上述問題產生的原因,是由于某些領導及合同承辦人員的法律意識淡薄,對建設工程施工合同簽訂和改造應具有嚴格的法定程序的重要性和必要性認識不足。
建筑工程施工合同15
發包人(全稱):
承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區 。
2.工程地點:長治市----------。
3.工程立項批準文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內容: 商住樓建安工程 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日。
工期總日歷天數: 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價格形式: 根據通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經理
承包人項目經理: 。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的.為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發包人執 4份,承包人執2份。
發包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內容:___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質量標準
工程質量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑工程施工合同12-11
建筑工程施工合同03-25
建筑裝飾工程施工合同02-27
關于建筑工程施工合同01-07
有關建筑工程施工合同02-20
樓層建筑工程施工合同通用11-25
建筑安裝工程施工合同04-19
關于建筑工程施工合同范文05-11
建筑工程施工合同精選15篇12-26
建筑工程施工合同(15篇)12-11