【熱門】工程施工合同
隨著人們法律意識的建立,合同的地位越來越不容忽視,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家整理的工程施工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
工程施工合同1
發包單位:_____________(以下簡稱甲方)
承包單位:_____________(以下簡稱乙方)
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利和義務,促進雙方共同搞好配合與協作,保證工程按質按量按時完成建設任務。根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經甲乙雙方協商一致,簽訂本工程施工承包合同,以便雙方共同遵守。
第一條總則
1.工程名稱:_____________
2.工程地點:_____________
3.工程施工范圍及內容:_____________
4.工程造價:_____________
本合同規定乙方以包工包料方式承包。
第二條施工期限及停工
1.本合同全部工程項目于20xx年9月14日開工,于20xx年12月31日竣工。
2.在施工過程中,如遇下列情況,工期順延,雙方應及時協商,以書面形式確定順延期限。
3.因人力不可抗拒的自然災害被迫停工者;
4.因甲方工程計劃調整需停工者;
5.因材料采購困難被迫停工者。
第三條工程占地及物資供應
1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采購。
2.水泥由乙方在縣內采購合格產品。
3.爆破材料原則上由乙方采購,如有困難,甲方可協助辦理有關手續。
第四條工程質量要求及設計變更
1.乙方在組織施工過程中,必須嚴格執行現行的國家和行業制定的有關技術規程、規范和質量評定標準。建立健全施工質量保證體系,認真填寫單元工程質量評定表。加強施工質量管理,使工程質量達到合格標準。
2.各工程項目有關技術數據必須嚴格按設計進行施工,不得降低標準。
3.建筑材料質量要求:本合同工程所有建筑材料必須符合有關規程規范要求,不準使用不符合質量要求的材料,如有違反,甲方有權要求乙方賠償一切損失,并終止合同。
4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂漿采用細砂),含泥量按重量計不大于3%;碎石最大粒徑4cm,含泥量按重量計不大于3%。
5.砼質量要求:砼標號必須達到設計要求和有關質量標準,砼澆筑面平整,振搗密實,無蜂窩麻面,防滲性好。
6.允許偏差
7.砼和水泥砂漿強度允許偏差±5%。
8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窩工等浪費,均由乙方自行負責。
第五條工程的支付
1.工程預付款:工程開工后,甲方不支付進度款,一切費用由乙方支付。完工后甲乙雙方及時驗收結算。
2.乙方不得拖欠民工工資。
第六條工程竣工驗收、結算和保修
1.工程竣工驗收:工程完工后,乙方應盡快向甲方提交竣工驗收資料(即竣工圖、施工技術總結、工程質量檢驗評定的有關表格等)。甲方收到竣工資料后,于一個月內組織有關單位和部門驗收。
2.工程結算:乙方按甲方驗收合格的'工程,結算甲方認定的實際工程量。憑甲方工程技術負責人所開出的驗收結算清單,乙方開具建安發票到甲方財務人員處結清帳務。
第七條工傷事故
乙方必須嚴格執行國家有關安全生產的法律、法規、條例及政策。在施工中做到安全第一,嚴格操作規程,杜絕安全事故發生,若發生安全事故,乙方自行負責。
第八條違約責任
1.工期:竣工時間超過合同規定時間后,甲方有權從第十天開始,每天罰款工程結算款價的5%。
2.按本合同規定,乙方若違約,甲方有權根據有關法律法規和規程規范采取任何方式要求乙方給予賠償。反之,乙方有權要求甲方給予賠償。
第九條合同份數及有效期
1.本合同一式四份,乙方執一份,甲方三份。
2.本合同自雙方簽字之日起生效,工程尾款付清后失效。
第十條附則
1.本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決。
2.本合同所有附件,與本合同具有同等效力。
發包單位(甲方):(簽章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項目負責人:(簽名)_____________
承包單位(乙方):(蓋公章)_____________
法人委托代表:(簽名)_____________
工程項目負責人:(簽名)_____________
_____________年_____________月_____________日訂立
工程施工合同2
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過充分了解和協商,本著公平、自愿、誠實、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。
一、甲方將座落在____區方施工建設。
二、工程結構:全框架、墻體采用粘土空心磚砌筑。
三、本工程采用大包干形式,包工包料、包質量、包安全,按建筑面積乘以平方米單價,建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算,在承包范圍內設有任何預算外資金。
四、施工工期:________年____月____日至________年____月____日,以公歷為準,乙方必須在規定時間內完工,如有拖延,乙方承擔違約責任。
五、承建內容:
1、本棟工程土建部分按甲方提供的正規設計院施工圖施工,除外墻保溫、門窗、內墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內墻涂料外,內墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。所有工程質量按國家標準驗收,不合格立即返工至合格。
2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。
其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方提供乙方負責安裝保管。
六、施工安全:
1、慚方應遵守工程建設和施工安全管理規定。嚴格按安全標準規范施工。指派專人負責,采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。
2、乙方對所有施工作業人員進行安全教育和安全培訓,切記安全
第一,人人個個講安全。
3、乙方必須給所有施工作業人員簽定勞動合同,購買足額保險甲方不承擔,任何安全事故帶來的經濟損失和其他損失。
4、若遇重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定,立即上報有關部門,同時按政府有關部門要求處理,事故發生的費用一切由乙方承擔。
七、工程價款:
八、工程款支付方式:
1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。
2、基礎完工驗收合格后
3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方
4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達
5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至
6、工程驗收合格后一個月內,甲方向乙方支付至全部工程款的97%,全款3%為質量保證金,________年后全部付清。
九、其他要求:甲方在施工中如有變更,貳仟元以內由乙方承擔,甲方不出任何費用,超出部分只計材料成本,乙方所需一切機械設備工具、模板等生產生活設施均由乙方自備,乙方應聽從尊重甲方施工人員的合理安排和建設,乙方應與工程管理人員多交流,多溝通,協調好周邊關系,確保工程的'順利進行,工程項目用電、用水費由乙方承擔,并積極與供電供水部門溝通好。
十、違約責任:
1、乙方必須在規定的時間內完,如托延,按合同日期每日罰款壹仟元每天(1000元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金,若乙方在施工過程中毀約停工,甲方有權另請施工隊伍進場施工。
2、由于甲方工程款未及時付到位,引起的工人工資、充備租金由甲方負責承擔。
十
一、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同3
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上,現根據甲方要求,作相應增項。根據原施工合同精神,經雙方協商,作如下補充協議:
一、工程范圍:_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量:
詳見附表一:《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》
四、質量要求:按原合同承諾履行。
五、付款方式:按原合同執行。施工合同補充協議
六、其它:
1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份,甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
簽約日期:
工程施工合同4
原告:________________法定代表人_______________,職務董事長,住__________市__________區__________街__________號樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務總經理,住__________市__________區__________號,郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數,按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設的位于北京市通州區梨園鎮某地的'某項目B區的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個月,項目最后的結算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項目并未發現質量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為,被告拒絕返還保修款的行為已構成違約,嚴重損害了原告的合法權益,故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,特向貴院提起訴訟,請求依法裁判。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同5
甲方:______省_____市_____建筑公司 乙方:_____(身份證:____________________)
為優質、高效完成_____二級公路第五合同段工程的施工,充分發揮各方優勢,經甲乙雙方平等協商,甲方將_____二級公路第五合同段工程的技術方面的工作承包給乙方,并達成以下協議:
一、合作項目工程名稱_____二級公路第五合同段(昔董至瓦曉段)
二、工程技術承包范圍
1)工程施工復測及相關資料編制。
2)工程施工放樣及相關資料編制。
3)工程試驗及相關資料編制。
4)工程質檢及相關資料編制。
5)工程計量及相關資料編制。
6)工程變更及相關資料編制。
7)工程施工技術及工程的現場管理。
8)工程施工工藝及工序的控制。
9)工程竣工資料的編制。
三、合同工期
1)從甲方通知乙方人員進場復測開始至工程交工為止。
2)雙方擬定施工合作時間為_____個月,即從________年_____月_____日到_______年_____月_____日,工期共_____個月。
3)以上合同工期,包括施工復測時間、雨季及因建設方、甲方等原因造成工程停工的時間,不包括工程竣工資料編制時間。
4)竣工資料編制時間為_____個月。
5)若因建設方、甲方及雨季等原因工程無法完成,乙方不負任何責任。
6)如工期超出_____個月,甲方應支付乙方超出工期的.工程技術費。
四、工程技術承包費用
1)施工投標工程技術費:甲方投標工程總價,扣除第100章費用及工程備用金后按_____%計。
2)工程變更增加工程技術費:在施工過程中所產生的工程變更增加金額總量按_____%計。
3)工程中的非計量增加工程技術費:按該款項_____%計。
4)前兩項總計所產生的技術費若低于__元人民幣,則甲方支付給乙方_______元人民幣;若超出則按前兩項計算。
5)工程延期費:超出雙方約定的_____月的工期甲方每月支付乙方__________元人民幣的工程技術費。
6)施工復測費:__________元人民幣/每公里。
7)竣工資料編制費:__________元人民幣。
工程施工合同6
甲方:
乙方:
為確保工程項目順利完工,經甲乙雙方充分協商,并在此基礎上達成如下協議內容:
1、工程項目:s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括:環境協調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養護及舊橋的交通管制等一切工作。
2、工程總價: 元(大寫 元)。
3、工程工期:自____年____月____日至____年____月____日,工期17天。
4、工程質量:乙方必須按照公路工程相關項目的技術規范、規程要求施工,認真選擇施工方案及施工工藝,對關鍵工序的施工方法和工藝,必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。
5、工程安全及法規制度
①、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現場進行移交,乙方應對全部施工現場作業和施工方法的適應性、穩定性和安全性負責,甲方不承擔責任。
②、乙方在合同執行期間,應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護,如因管理不善造成的經濟損失,由乙方全部自理和承擔相關責任。
③、乙方應加強安全生產管理,并做到安全生產、文明施工,由于管理不善或民工的過失,或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡,機械設備及其它財產損失事故等,均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報,甲方不負任何責任,也不支付任何費用。
④、爆破人員必須持有機關核發的爆破證,采購的火工器材要有運輸證、存放證,存放要分類,建帳,嚴格實行領發制度,絕對不能流向其它工地或他人。
⑤、合同執行期間,乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規和制度,否則產生的一切后果由乙方承擔,乙方應按國家和地方政府的有關規定及時上繳應承擔的各種稅費。
⑥、乙方在施工期間所發生的`外部環境由乙方自行處理,必要時甲方予以協助,所發生的一切費用由乙方承擔。
6、工程結算及支付
①、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款的60%。
②、工程完工后一個月內辦理工程價款結算手續。
7、其它:
①、本協議為總價合同,合同執行期間單價不予變更。
②、本協議一式四份,甲方、乙方各二份。
③、本協議自簽字之日生效,止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。
④、其它未盡事宜雙方另行協商解決,并訂立補充條款為準。
8、附件:施工圖紙及及材料供應。
8.1、合同簽字后,由建設單位提供圖紙壹份,未經同意不得將圖紙交第三方。
8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收,所有材料運輸和保管,甲方不承擔任何費用,對進場的材料應按照規范要求分批抽檢,合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現場。材料試驗由施工員現場取樣,所發生的一切費用由乙方自理。
甲方:
法定代表:
乙方:
法定代表:
____年____月____日____年____月____日
工程施工合同7
甲方:______________________________________
乙方(施工責任方):________________________
甲方承建之________________,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容,具體為:站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2、乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3、乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1、甲方責任:
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2、乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的`時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金:質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收________年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知________日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執一份,具有同等法律效力。
該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:________________乙方(施工責任方):______
代表:________________代表:____________________
經辦人:______________施工責任人:______________
________年____月____日________年______月______
工程施工合同8
甲方:_______________
乙方:_______________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協商一致,簽訂本合同。
一、工程名稱:
_______________護坡工程
二、工程地點:
_________________________
三、工程內容:
護坡總體積:長_____×寬_____×高_____ = ____________。
護坡總投資__________元。
四、合同工期
1、經雙方協商確定工作日為_____天,自__________年_____月_____日起至__________年_____月_____日。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
五、質量標準
1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫_______________整,¥__________元。
2、總承包價為包干價,包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用,甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、工程量的確認:施工過程中,若工程量變更,根據上述單價另行簽訂補充協議,或工程變更單。
4、支付方式:工程完工后,付給合同總價_____%,余款按規定竣工驗收后_____日內全部支付。
六、甲方義務
1、按時向承包人撥付工程款。
2、工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。
七、乙方義務
1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。
2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查,確保施工機械安全性能良好,操作人員持上崗證上崗;接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量,操作人員的有效證件、持上崗證情況的檢查。
3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具,按發包人標準化工地要求設置標牌,搞好工區的管理,做好職責區的治安保衛工作。
八、施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的.責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
九、違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金,違約金數額為應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金;逾期超過10日,甲方有權單方面解除合同。
十、其他
本協議自雙方簽字或蓋章后生效,一式二份,雙方各持一份。未盡事宜,當發生時甲乙雙方互相協商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同9
發包方:_____________
承包方:_____________
簽約時間:_________________
簽約地點:_________________
為了保證_____________施工質量,如期完成施工任務,達到雙方互惠互利的目的,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規,雙方友好協商,就本工程施工項目協商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:________________
二、建筑面積(工程形式):________________
三、施工地點:_____________
四、工期:_________________(一)開工:_________________年_____月_____日;(二)竣工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期總共歷時__________天。
五、承包形式:______________
六、工程質量標準:______________
七、工程價款:_________________共計人民幣元。
八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款項的_____%,計__________元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的_____%,計__________元;質保金______元,質保期滿后支付。
九、質保期:_________________年。
十、雙方的責任義務
(一)發包方的責任義務
1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;
2、監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;
3、給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;
4、按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;
(二)承包方的`責任義務
1、按發包方要求及圖紙要求進行施工;2、如期完成施工任務;
3、接受發包方的技術指導和質量標準要求;4、負責發包方提供料物及設備的保護;
5、教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;6、承擔施工中的一切安全事故責任及費用;
十一、其他
(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
(二)本合同未盡事宜,可由雙方協商解決并簽署書面補充協議,補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(三)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執壹份,具有同等效力。
發包方:_________________承包方:_________________
委托代理人:_________________委托代理人:___________________
__年__月__日__年__月__日
工程施工合同10
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就 豪庭房屋維修事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱: 豪庭房屋維修工程。
2、工程地點: 市 區 路 號。
3、工程范圍:本工程涵蓋 豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內墻面、棚面發霉維修等工程,具體內容見附件:甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單。
4、合同工期:開工日200 年 月 日,竣工日200 年 月 日,該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工,經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式
包工、包料、包工期、包質量。
三、結算方式
甲、乙雙方及監理人員就需要維修部位及工程量,進行技術聯系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方及監理人員簽字確認后的技術聯系單內容為基準,甲、乙雙方依據 市20xx定額進行結算,確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單,作為合同附件附后。
四、工程總價
暫定為幣 萬元(最終以甲、乙雙方確認的結算值為準)。
五、工程質量監督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工,并隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時,對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續維修,并承擔逾期責任。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為支票。
2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內,甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。
3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告,雙方按本合同約定標準進行結算,結算值經甲方確認后,甲方向乙方支付至結算值的60%。
4、乙方維修過的部位經過一個雨季過后,未發現滲漏、發霉現象,甲方于200 年 月 日前向乙方支付至結算值的95%。
5、剩余5%工程款留作保修金,保修期滿后十日內如無質量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。
6、甲方每次付款的同時,乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票,否則,甲方有權拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔保修責任,保修期為5年,自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、工程保修金為工程款的5%,保修期滿后十日內,甲方將保修金的剩余部分無息返還。
3、保修期內,如維修工程出現質量問題,乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修,并應在甲方確定的合理期限內修復完畢,如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作,維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢,并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償等。
5、在保修期內,乙方應定期對施工工程進行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質量問題,予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進行維修。
乙方保修負責人姓名:
聯系電話:
通訊地址:
郵政編碼:
八、違約責任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的,每逾期一日,均應當向甲方承擔暫定工程總造價5‰的違約金,任何一項逾期達七日或累計出現三次以上(含三次)遲延履行的,甲方有權解除合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。
2、乙方未經甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的,甲方有權解除合同,乙方并應當無條件于兩日內退場,雙方于乙方退場后結算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務,經甲方通知其限期改正,期滿后仍未改正的,甲方有權解除本合同,乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范及環保要求引起的工程質量問題,或與合同約定不符的,無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期,均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人,否則,甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前,甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因導致本合同解除的,乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金,如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金),乙方還應賠償甲方所受到的損失。
九、安全施工
乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的`一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。
十、施工責任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利,并負責同住戶及下屬有關部門協調。乙方按施工工藝要求施工。
2、乙方在施工中要保護好小區內的方磚步道、花草樹木,不能損壞。在住戶家維修要嚴格遵守物業規定的制度,如有住戶投訴或乙方損害物品,甲方有權在應付乙方的工程款中扣除。
3、乙方指派 為本工程駐工地代表,按本合同要求組織施工,保質、保量、按期完成本合同規定之內容。并負責與甲方進行溝通、聯系,該負責人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為,均由乙方承擔責任。
4、乙方嚴格按照甲方確認的施工做法以及質量標準要求進行施工,做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定,確保工程達到合同約定及甲方要求。
5、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。
6、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點,保持施工現場的清潔,并在甲方要求的時間內清除,竣工前做好衛生清掃和處理工作,否則,甲方有權委托他人清理,所發生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
7、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監督,為檢查、檢驗、監督提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
8、維修施工所需辦理的一切審批手續(指按有關法律法規規定需報批的項目)由乙方負責辦理并承擔費用,一切責任由乙方承擔。
9、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成,未經甲方同意,乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成,否則,甲方有權解除本合同。
10、乙方在維修過程中應注意與維修業主保持良好的溝通,避免產生糾紛,如因乙方原因與維修業主產生糾紛而使甲方受到損失的,由乙方承擔責任,甲方有權在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方有權向乙方追償。
11、乙方在維修施工過程中應注意愛護甲方及業主的財產、物品,不得破壞小區內的建筑物及相關設施、設備。在維修工程中,凡由于乙方原因導致甲方或第三人人身或財產損害的,乙方應當予以賠償。甲方有權在應付乙方的工程款中扣除,不足部分甲方、業主或有關權利人有權向乙方追償。
十一、其它
1、本工程如涉及工程價款的確認,相關的確認需經甲方代表、甲方預算部門確認并加蓋甲方公章后為有效,其他人(除法定代表人)簽字或缺少前述任一確認、或非加蓋甲方公章(例如簽證章等),甲方均不予認可。
2、如涉及工程量的確認,必須經甲方代表、工程部經理共同會簽且加蓋甲方簽證專用章后方為有效,缺一不可。
3、甲、乙雙方確定的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
4、本合同壹式陸份,甲方執肆份,乙方執貳份,本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
5、未盡事宜或合同執行中發生糾紛,雙方應友好協商解決。協商不了,由該維修工程所在地xx解決。
甲方:
乙方:
(蓋章)
(蓋章)
法定代表人:
法定代表人:
(簽字)
(簽字)
經辦人:
經辦人:
(簽字)
(簽字)
簽訂日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
工程施工合同11
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則,雙方就本道路建設工程施工事項協商一致,簽訂本合同。
第一章工程概括
第一條工程概括
1、工程名稱:高頻振動篩場地十字道路工程
2、工程地點:黃石市黃金山有色工業園
3、工程內容:。乙方嚴格按甲方提供的圖紙(道路部分)要求進行施工,施工內容包括:300厚石灰墊層、200mm厚6:94水泥穩定碎石導以、300mm厚C30混凝土面層以及道路兩旁站、臥石安、砌,不含路基土方開挖部分。道路施工圖(具體見工程預算附表、同具法律效力)。
4、承包方式:包工包料,按包干價:壹佰陸拾壹萬元(¥:1,610,000.00元)結算。
5、如施工現場自然地面標高與設計標高不符所增加的工程量或增加的其它工程量,由甲方現場確認。依據湖北省市政工程消耗定額(20xx)計價,綜合費率按市政工程以直接費為基數的二類工程工程取費,人工費按鄂建文[20xx]80的通知進行調整,材料價格參照當期
黃石市信息價。
第二條絕對工期:經雙方約定為個工作日,開工時間以本合同簽訂時間為準。
第三條工程質量等級:建設工程質量驗收規范合格標準。
第四條合同價款含3.46%的稅率。
第二章雙方責任
第五條甲方代表
1、甲方駐施工現場債權代表:向守元
2、甲方代表易人,甲方應提前七天書面通知乙方,后任繼續承擔前任應負的責任和承諾。
第六條甲方工作:甲方應完成以下工作,如造成延誤,工期相應順延。
1、確定建筑物或構筑物、道路、線路、上下水的定位標準、水準點和坐標控制點。
2、組織甲乙雙方、設計單位和使用單位參加施工圖紙會審。
3、對工程進度及質量進行檢查、監督。
第七條乙方代表
1、乙方駐施工現場全權代表:
2、乙方代表易人,乙方應提前七天書面通知乙方,后任繼續承擔前任應負的.責任和承諾。
第八條乙方工作:乙方應履行以下義務和責任,如造成工期延誤和工程損失,應對甲方的損失給予賠償。
1、乙方在開工前5天向甲方提交施工組織計劃,批準后必須按施工設計組織施工,接受甲方代表的檢查和監督。
2、參加甲方組織的施工圖紙會審和設計交底。
3、提供竣工驗收技術資料,辦理竣工結算,參加竣工驗收。
4、施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中發生的一切安全事故,均由乙方負責。施工中,不得超標污染環境。
5、施工中的工農關系,由乙方負責處理。
6、遵守甲方的廠紀廠規,保證道路有序暢通。
7、乙方負責土方及渣土外運,自行負責處理。
第三章質量及驗收
第九條乙方應認真按照標準、規范和設計要求組織施工。隨時接受甲方質量監督部門的檢查驗收,為檢查驗收提供便利條件。
1、施工中乙方應嚴格執行隱蔽工程和分部分項驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位一,乙方預檢合格后,提前24小時通知甲方,甲方應組織有關單位進行驗收,經驗收合格并辦理隱蔽工程和分部分項驗收合格手續后,乙方才能繼續施工。
2、施工中經檢查檢驗,施工質量不合格。乙方應按質量監督部門的要求進行返工,費用自理。
第十條乙方竣工的工程質量,應達到國家和專業質量檢驗評定標準的合格條件。
1、工程竣工后,乙方應在竣工驗收前,必須做到工完料盡,拆
2、甲方收到乙方痛工驗收報告之日起七日內組織有關單位參加驗收,工程合格后,辦理竣工手續。
3、工程竣工驗收后,辦理移交手續之日起計算其保修期,保修期為一年。
第四章工程結算
第十一條工程進度款支付方式:已完成合格工程的形象進度的50%,甲方審核后,按實際預付總額的30%支付工程進度款。完工后,經驗收合格,結清余下款項。
第十三條本合同價款,在發生下列情況應作調整,即按程序辦理的現場簽證、設計變更、材料代用、審批的施工方案。工程竣工驗收后,辦理結算手續。
第五章違約責任
第十三條乙方施工質量應達到設計要求,因乙方施工原因所造成的質量問題及時處理,經處理后仍未達到設計要求,責任由乙方承擔;因甲方原因影響工程進度、工程質量、其責任由甲方負責。
第十四條乙方應按合同工期按時完成施工,工期每拖延一天,扣款500元。
第六章其它
第十五條甲乙雙方約定,在履行合同過程中發生爭議,雙方協商解決;協商不成,依法向甲方所在地人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效,工程竣工后,乙方將工程交付給甲方,辦理竣工結算,甲方支付工程款完畢,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止。
第十七條本合同一式陸份,甲方執三份,乙方執三份,具有同等法律效力。
本合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程施工合同12
合同編號:_________
施工合同發包方(甲方):_________
住所地址:_________
聯系方式:_________
手機號(b機號):_________
施工合同承包方(乙方):_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
工程監理人:_________
聯系電話:_________本工程設計人:_________
聯系電話:_________
本工程項目經理:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積:_________
1.2 工程造價:_________元,大寫(人民幣):_________
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_________天;開工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日
第二條 工程監理若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3.1 甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為____月____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4.1 開工前_________天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳XX采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
5.6 因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2 合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按約定完成其應負責的.工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第項標準驗收:
(1)《____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(2)其它驗收標準:_________
9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)可向____市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或____市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為________年)(見附件十:工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)支付次數支付時間付款比例支付金額
第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后____日內
第三次竣工驗收合格后____日內
(3)其他支付方式:_________
11.3 甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3 甲方未按期支付
第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤____日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤____日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
(1)向_________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
14.1 工程地在____區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2 因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
14.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15.1 本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4 合同履行完后自動終止;
15.5 本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十六條 其它約定條款_________
甲方(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________
________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯系電話:
________年____月____日
合同附件:
一: 家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件
二: 家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表附件
三: 家庭裝飾裝修工程報價表附件
四: 甲方提供裝修裝修材料明細表附件
五: 乙方提供裝飾裝修材料明細表附件
六: 家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件
七: 裝飾裝修工程變更單附件
八: 工程驗收單附件
九: 工程結算單附件
十: 工程保修單
工程施工合同13
一、合同協議書
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,發包人、承包人就安乃近二期項目土建零星工程及日常零星維修工程施工事項協商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:安乃近二期項目土建零星工程及日常零星維修工程施工合同
2、工程地點:湖北省黃石市陽新縣富池鎮王墳路12號遠大醫藥工業園內
3、工程承包范圍
承包范圍:建設單位要求配合室內設備安裝基礎施工、洞口封堵、室外部分零星設備基礎、管道支架基礎及日常零星維修工程等
4、計劃工期
開工日期:20xx年10月30日
竣工日期:20xx年12月30日
工期總日歷天數60天。
5、質量標準
工程質量標準:質量評定以設計單位或建設單位提供設計圖紙中設計質量評定規范和招標文件中施工及驗收規范為依據。乙方確保本工程質量合格。
6、計價方式與合同價格
6、1本合同采用計價方式為以20xx年《湖北省建筑工程消耗量定額及統一基價表》(鄂建文【20xx】214號)標準規定進行計價,工程取費只計取直接費、規費和稅金。結算時工程量據實結算,主材單價參考當期或最近一期黃石市信息價。
6、2合同總價:肆拾伍萬元整,人民幣(45萬元),除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減而變更價款外,合同價格不作調整。
7、付款方式
1)每月支付一次工程款,將每月已完零星工程匯總后,報建設單位及單項工程負責人審核確認工程量,經審計部門審核完成后,支付已完工程量造價的95%,余5%作為工程保修金,一年后付清。其中,每月單次支付工程款金額大于8萬元(含8萬元),支付方式為50%承兌,50%現匯;支付工程款金額小于8萬元,支付方式為現匯。
8、組成合同的文件
8、1組成本合同的文件包括:
(1)雙方在履行合同過程中形成的由雙方授權代表簽署的會議紀要、備忘錄、補充文件、變更和洽商等書面形式文件;
(2)合同協議書及其附件;
(3)中標通知書;
(4)技術條款;
(5)通用條款;
(6)圖紙和建設單位確認的工程量;
(7)投標書和招標文件;
(8)雙方認可的其他合同文件。
8、2合同各組成文件能夠互相解釋,互為補充與說明。各組成文件之間出現不一致的,按上述文件的排列順序進行解釋。如依照前述文件順序無法得出明確的解釋,在不影響工程進度的`情況下,承包人同意由發包人進行合理的解釋。
9、發包人指定的發包人代表為沈璐;承包人指定的項目經理為夏軍。
10、其他約定:施工用水電由甲方提供,水電費用由乙方承擔,并從乙方的當期進度款中扣回;水單價按2、00元/噸,電單價按1、50元/kwh;現場用水用電總量按甲方出具的收費單(全部費用)為準。
11、合同生效
11、1合同訂立時間:
11、2合同訂立地點:
甲方:
乙方:
工程施工合同14
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協議如下:
一、甲方將土石方工程和乙方進行合作。由乙方出資,乙方占總利潤的70%;甲方不出資,負責管理及項目的.簽訂、收款等工作,甲方占利潤的30%。
二、本合作協議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完,協議自動失效。
三、甲乙雙方合作期間,盈利或虧損各自按比例分配。
四、合作期間雙方一方持卡,一方負責保管該儲蓄卡密碼,以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話告知,以短信的形勢等。
五、合作期間,甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。
六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款,只限本著本項目工程的機械費及民工勞務費用的支出,或工程相關的費用支出。與本項目無關的資金費用不得支出,每個月按比例支付部份分成。
七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協商確定。
甲方(蓋章) ___________ 乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
工程施工合同15
經雙方協商,甲方同意將新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據《中華人民共和國經濟合同法》及國家法律的有關規定,為明確雙方的有關責任、權利和義務,特簽訂以下協議條款,雙方共同遵守。
一、工程名稱:新陽路292號面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程
二、工程地點:新陽路292號面粉廠
三、工程承包范圍和內容:
1、按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內容包括:布孔裝藥、起爆網路敷設、警戒起爆、爆后檢查、進行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續。
4、做好安全防護欄的搭設,并滿足驗收要求。
四、工程量:按實際方量。
五、結算方式:按實際方量,以單方人民幣1120xx0元包干,結算時扣除稅金后支付給乙方。
六、施工工期:天
七、施工要求:確保安全快速施工,爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離,滿足甲方、監理及業主的要求。
八、雙方責任:
(一)甲方責任
1、協助乙方辦理有關爆破報批手續和協調施工現場內的施工單位業主的關系;
2、負責為乙方提供施工用房兩間,作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時匯集點;
3、負責提供施工有關的圖紙;
4、負責承擔乙方爆破前按方案、規定等進行安全防護工作,對不符合規定、規程的必須整改完善;
5、協助乙方在爆破施工時對警戒范圍內人員(包括現場的甲方施工人員和生活區人員)的撤離工作;
6、負責提供乙方施工用電。
(二)乙方責任
1、乙方必須以“安全第一”實施整個爆破拆除工作,嚴格執行《爆破安全規程》GB6722-20xx及國家、省、市有關爆破工程安全的標準和規定,對不符合規定、規程的必須整改完善,認真檢查驗收合格后才能起爆;
2、負責編寫爆破設計方案和辦理爆破有關報批手續,負責公安、交警等部門的協調工作,并承擔一切費用(包括爆破安全評估費用);
3、在甲方氣割鋼筋時,乙方派安全員全程監護;
4、負責火工品材料的購買、倉儲、運輸至工地、回收回庫及火工品的安全防護工作,并承擔所需發生的費用及相應的安全責任;
5、在實施爆破時,如有爆破飛石震動引起警戒范圍外的.人員、房屋、車輛砸傷、損害、承擔一切安全責任(含經濟),與甲方無關;
6、乙方必須承擔起爆破安全警戒的所有工作,特別是爆破前的警戒線的拉設和爆破現場周邊的人員疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切責任(含經濟)由乙方自行承擔;
7、滿足業主、監理、甲方要求,因爆破、防護等原因,業主、監理及主管部門對甲方的處罰由乙方承擔,并有權暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效,如發生爭議由甲乙雙方協商解決,協調不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份,甲方持貳份,乙方持貳份,雙方簽字蓋章后生效,工程款結清后自動失效。
甲方:法定代表人(或委托代理人)簽字:日期: 年 月 日
乙方:法定代表人(或委托代理人)簽字:日期: 年 月 日
【工程施工合同】相關文章:
工程施工合同10-26
改造工程施工合同01-16
工程施工安全合同04-21
建設工程施工合同04-27
裝飾工程施工合同02-02
房屋工程施工合同03-10
港口工程施工合同03-02
工程施工標準合同04-02
項目工程施工合同04-05
城市工程施工合同04-05