承攬加工合同

時間：2024-02-29 12:42:13 其他合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關推薦

[精選]承攬加工合同

　　隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編整理的承攬加工合同，歡迎大家分享。

[精選]承攬加工合同

承攬加工合同1

　　定做方：______________

　　承攬方：______________

　　根據規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；

　　系列___________；

　　噸位：___________；

　　單價約___________；

　　(2)次鋼構材質：___________；

　　噸位：___________；

　　單價約___________；

　　(3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，______________________。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

　　3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規(guī)范認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。

　　要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。

　　由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。

　　否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發(fā)現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按相關規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式________份，雙方各執(zhí)________份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方：__________委托代理人：______________聯系方式：______________開戶行：______________賬號：______________

　　乙方：__________委托代理人：______________聯系方式：______________開戶行：______________賬號：______________

承攬加工合同2

　　甲方：（委托方）_____________

　　乙方：（承攬方）____________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：_______焊接軌道板。

　　數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜：

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。

　　六、其他事宜：本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：______蓋章：______簽約人：______職務：______電話號碼：______

　　乙方：______蓋章：______簽約人：______職務：______電話號碼：______

　　時間：________年____月____日

承攬加工合同3

　　甲方：__________(以下簡稱甲方)身份證號碼：______________電話：____________________________

　　乙方：__________(以下簡稱乙方)身份證號碼：______________電話：____________________________

　　立合約人_________，_________印刷廠，甲方“_________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：

　　一、數量：_________本，每本_________頁。

　　二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

　　三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金。

　　四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。

　　五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;

　　原稿及鋅版一并交與甲方。

　　六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。

　　七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的金額。

　　但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。

　　八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。

　　九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的`業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權。

　　十、有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

　　十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，交甲方備用。

　　甲方：______乙方:______

　　地址：______地址:______

　　法定代表：______法定代表:______

　　簽定地：______簽定地：______

　　簽定時間：______簽定時間：______

承攬加工合同4

　　簽定日期：________年________月________日

　　定作方(甲方)：______________

　　電話：________________________

　　承攬方(乙方)：______________

　　電話：________________________

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名：______________

　　規(guī)格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：____________

　　原材料

　　規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量

　　1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

　　5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方(蓋章)：_______________

　　乙方(蓋章)：_______________

　　________年________月________日

承攬加工合同5

　　在日常生活中，如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當事人，也不影響對其法律性質的認定。承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數人。在承攬人為數人時，數個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。以下是小編為大家精心準備的：3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閱讀!

　　加工承攬合同模板一

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名│規(guī) 格│單位 │數量│備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ ││ ││

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數量，質量1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

　　第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他如：1.根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的`保管，保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　加工承攬合同模板二

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│ 規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

　　││ │ │ │帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：縣木具廠(蓋章)

　　代表人：黃*新(簽名)

　　地址：七都鎮(zhèn)

　　電話：66.8971

　　開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

　　賬戶：

　　乙方：縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街5號

　　電話：33.7347

　　開戶銀行：縣支行

　　賬戶：

　　加工承攬合同模板三

　　合同編號：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點：__________

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數量及價款：

　　┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

　　│加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數量│價款或酬金│交(提)定作物│

　　│名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│

　　││ │││單價│金額│ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

　　││ │││││ │

　　├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

　　│合計金額(人民幣： )佰拾萬仟佰拾元角分│

　　└──────────────────────────────────┘

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

　　│品名│型號、規(guī)格│計量單位│數量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

　　││ │││││ │ │

　　└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

　　質量要求：

　　檢驗及提供方法：_________

　　價款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

　　│品名及產地│型號、規(guī)格│質量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

　　│ │ ││ │

　　└─────┴─────┴────┴─────────────────┘

　　3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

　　6.驗收標準、方法和期限：________

　　7.給付定金數額、時間、方法：________

　　8.結算方式和期限：___________

　　9.違約責任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協商。

　　┌────────────┬─────────┬───────────┐

　　││定作方│承攬方│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 法定代表人 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 簽約代表 │ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│地址│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│電話│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│電掛│ │ │

　　├────────────┼─────────┼───────────┤

　　│ 開戶銀行及帳號│ │ │

　　├────────────┴─────────┴───────────┤

　　│保證單位│

　　││

　　│ (蓋章)(蓋章) │

　　└──────────────────────────────────┘

承攬加工合同6

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：

　　________________________________________

　　2、工程地點：

　　____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：

　　_____________________________=____________________平方，附工程詳單。

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差

　　±0.3mm)含土建。

　　3、工程造價

　　____________元________，總造價________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價

　　30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入

　　_____________，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____________金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付

　　________________萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

承攬加工合同7

　　原告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　電話原告造成的.經濟損失__________元。

　　3、訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返：________________

　　被告：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：__________________。

　　電話：________________

　　訴訟請求

　　1、依法解除合同，被告返還原告價款__________元；

　　2、判令被告依法賠償給還價款，并賠償原告的經濟損失。

此致

　　__________人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____年_____月_____日

承攬加工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方需要，向乙方定做一批家具。經雙方友好協商，簽訂如下合同條款:

　　1、總貨款： (含稅金)，具體產品，材質、規(guī)格、數量、單價等詳見附表。

　　2、交貨時間：____年____月____日。

　　3、技術標準:質量按國家標準 QB/T1952.1-20__執(zhí)行。

　　4、驗收方式：乙方按合同標準、標示生產檢驗出廠，安裝完畢后由甲方現場驗收。

　　5、結算方式：合同簽訂后甲方支付總貨款的 %

　　作為定金，即____元，甲方部分家具定做完畢后，甲方到制作現場初檢合格后付總貨款的 %，即____元，所有的家具制作完后，在出廠送貨安裝時貨到現場由甲方付總貨款的 %，即____元，剩余的____，即____元安裝完后由乙方驗收合格后付清，結算時由乙方提供銀行卡號進行轉賬。

　　6、交貨方式：免費安裝及運輸。

　　7、違約責任：因乙方原因未按合同條款造成推遲提貨的，乙方每日按總貨款的0.5%向甲方交納違約金;乙方未按合同條款延遲付款的，每日按未付款的0.5%向甲方交納違約金，乙方逾期15天未提貨的需無條件付清剩余款項。

　　8、甲方逾期交貨超過15天或交付的家具不符合本合同的`約定的質量標準，乙方有權解除合同。

　　9、甲方提供的家具保修期為壹年，在保修期內，甲方為乙方免費提供維修，如維修無法達到使用標準，乙方進行換貨。甲方提供的家具保用期不低于三年，在保用期內出現質量問題，應承擔責任，但由于乙方的損害行為或使用不當除外。

　　10、未盡事宜雙方協商解決或提交甲方所在地人民法院裁決。

　　11、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　12、本合同自雙方簽字后生效。

　　甲方：

　　地址：

　　經辦人： (簽字)

　　電話：

　　簽訂日期：

　　乙方：

　　地址：

　　經辦人： (簽字)

　　電話：

　　簽訂日期：

承攬加工合同9

　　合同編號：_________

　　定作人：______

　　簽訂地點：_________

　　承攬人：______

　　簽訂時間：__年__月__日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限

　　第二條技術標準、質量要求：___________________________________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：______________________________________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________________________________________________________________________________________

　　第五條承攬人使用的材料由____人提供。

　　材料的檢驗方法：________________________________

　　第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：__________________________________________________________________________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：______________________________________________

　　第八條結算方式及期限：_____________________________________________________

　　第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　承攬合同(示范文本)第十二條違約責任：_________________________________________________________________________________________

　　第十三條合同爭議的`解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：_______________________________________________________________________________________________________________定作人：

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

承攬加工合同10

　　甲方：

　　乙方：，身份證號：

　　經過甲乙雙方友好協商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協議，供雙方共同遵守：

　　一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：

　　1、日常清潔區(qū)域：

　　2、定期保潔區(qū)域：

　　3、垃圾區(qū)域：

　　二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。

　　三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的.保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。

　　四、乙方應身體健康、誠實勤勞，應嚴格按照操作規(guī)范、清潔標準進行工作，確保衛(wèi)生質量。

　　五、乙方在提供保潔服務過程中，必須遵守甲方的規(guī)章制度，服從甲方的安排，不得影響甲方正常經營活動。

　　六、保潔加工承攬費用為元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：

　　七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。

　　八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。

　　九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協議，并不支付甲方任何費用。

　　十、本協議未盡事宜，雙方協商簽訂書面補充協議解決，書面補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　十一、乙雙方就本協議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協商解決；協商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

承攬加工合同11

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規(guī)格________數量________價格、交貨期：

　　項目：

　　產品名稱：

　　規(guī)格單位：

　　數量單價（元）：

　　總價（元）：

　　交貨日期：

　　一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的`技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：_________________

　　_________年________月______日

承攬加工合同12

　　加承合（）字第號

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬協議條例》有關規(guī)定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規(guī)格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　2．定作方的'違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本協議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本協議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本協議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本協議簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　_______年______月_____日

承攬加工合同13

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

　　３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的`損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：黃華新（簽名）

　　地址：七都鎮(zhèn)

　　電話：６６．８９７１

　　開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

　　帳號：１０４７５０

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街５號

　　電話：３３．７３４７

　　開戶銀行：××縣支行

　　帳號：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

承攬加工合同14

　　委托方：______________

　　簽訂地點：______________

　　承接方：________________

　　日期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1項目(制作)

　　1.2廣告及活動內容及有關證件的`名稱、編號

　　1.3發(fā)布地點或形式：______________

　　1.4顏色：______________

　　1.5規(guī)格或材料：______________

　　1.6刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1費用

　　本次活動總金額為______________，(大寫圓整)

　　2.2結算方式和期限：

　　____________________________

　　第三條：驗收方式及時間：

　　______________

　　第四條：違約責任

　　4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發(fā)生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規(guī)定辦理。

　　1.向地經濟合同_____機關申請_____;

　　2.向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)

　　地址：______________地址：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　電話：______________電話：______________

承攬加工合同15

　　委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的`，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。