承攬工程施工合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家整理的承攬工程施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

承攬工程施工合同1

　　承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）

　　定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　a、 承攬項目名稱：北樹小區6#樓

　　b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區地段

　　c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、 承攬方式：包工不包料。

　　e、 承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　f、 工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、 承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、 質量標準：

　　a、 材料由甲方自行進場。

　　b、 施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、 付款方式：

　　工程完工驗收后 天內，結算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的.保修金全部付給承攬方。

　　5、 驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、 工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、 工期：根據定作方的要求而定。

　　8、 安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、 糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、 期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定 作 方：

　　承 攬 方：

　　定作方代表：

　　承攬方代表：

　　20xx年 月 日

承攬工程施工合同2

　　建設方：___（以下簡稱甲方）

　　承包方：___（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　（1）工程名稱：___

　　（2）工程地點：甘肅玉門黃花農場

　　（3）工程范圍和內容：本房為___跨鋼結構廠房，規格：長___米；寬___米檐高___米，按圖紙施工。

　　（4）建筑外包面積：___平方米。

　　（5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：___，（小寫￥：___）

　　二、鋼結構施工準備

　　（一）甲方：

　　（1）做好建筑紅線以外的“三通”，負責進場道路的維修，保證施工材料能運達到場。

　　（2）負責接通施工現場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的'需要，做好紅外線以內場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應資料。

　　三、鋼結構工程期限

　　（1）根據需要，商定工程總工期為天（日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算），___年___月___ 10日至___年___月___日規定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的，工期相應順延。

　　四、鋼結構工程價款的支付與結算

　　（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。

　　（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款___％計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___％計人民幣___元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的％，計人民幣___元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___％，計人民幣___元作為工程款，

　　（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟責任。

　　（5）本合同結算方式：___。

　　五、附則

　　（1）本合同一式___份，甲乙雙方各執一份。

　　（2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　　（3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　附：

　　甲方：___乙方：___

　　法定代表人：___法定代表人：___

　　委托代理人：___委托代理人:___電話：___電話：___

　　本合同簽訂日期：___年___月___日

承攬工程施工合同3

　　發包人：

　　承包人：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：________________________________。

　　2.工程地點：________________________________。

　　3.工程立項批準文號：________________________。

　　4.資金來源：________________________________。

　　5.工程內容：________________________________。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》。

　　6.工程承包范圍：________________________________。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：_年__月__日。

　　計劃竣工日期：_年__月__日。

　　工期總日歷天數：__________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的'，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合________________________________標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：__________人民幣;

　　其中：

　　安全文明施工費：_____人民幣;

　　材料和工程設備暫估價金額：_____人民幣;

　　專業工程暫估價金額：_____人民幣;

　　暫列金額：_____人民幣。

　　2.合同價格形式：________________________________。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理：

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　中標通知書;

　　投標函及其附錄;

　　專用合同條款及其附屬文件;

　　通用合同條款;

　　技術標準和要求;

　　圖紙;

　　已標價工程量清單或預算書;

　　其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于_年__月__日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

　　發包人：承包人：

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　日期：_____日期：_____

承攬工程施工合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，本著公平、公正、誠實守信原則，結合本工程的實際情況，經雙方友好協商一致，達成如下條款：

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。

　　四、工程價款：________________（按實際面積）

　　五、付款方式：

　　施工過程中，按照工程形象進度付款，一層砼澆筑完畢后付

　　二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________

　　一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。

　　內粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內付清。

　　六、開工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　七、安全：乙方在施工中出現任何安全事故責任自負。

　　八、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、甲方保證施工現場“三通一平”，即水通、電通、路通、場地平整。

　　2、甲方負責開挖基礎。

　　3、甲方應把圖紙提前交付乙方并作技術交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的損失由甲方承擔。

　　4、甲方負責制作預埋件，乙方負責安裝。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結合現行施工規范，嚴格施工、安裝，確保質量合格。

　　2、乙方在施工中須嚴格按照設計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權對乙方采取停工、甚至終止合同，同時給與總合同價款的2%的'處罰。

　　3、乙方在施工中應嚴格遵守甲方的各項規章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應的處罰。

　　4、乙方應保證施工質量和工期進度。如出現施工質量問題，乙方應承擔無償修復責任并賠償甲方的全部經濟損失。延誤工期的，每延誤一天，應處罰5000元。在質保期間發生質量問題的，乙方無償修復，否則甲方有權扣除乙方質保金。

　　九、未盡事宜，由雙方協商解決。

　　十、本協議一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結算后廢止。

　　甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬工程施工合同5

　　定作人：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂地點:(甲方所在地)

　　簽訂時間：__年______月______日

　　依照相關法律、行政法規，遵循平等自愿、公平和誠信原則，雙方就甲方________________事宜經協商一致，達成如下合同條款：

　　1.1工程概況

　　1.11工程名稱：___________________。

　　1.12施工地點：______________

　　1.13施工范圍：依據甲方提供的施工期間，乙方完成(施工內容)，驗收標準以甲方提供的設計圖紙及現場簽證變更為準。

　　乙方負責輔材、人工、機械費用，設備及主材料由甲方供應。

　　1.2主要日期

　　工程完工日期：_______甲方發出開工令之日起30天(包括法定節假日)，乙方在本合同簽訂后3日內向甲方提供工程施工進度運行大表。

　　1.3質量標準

　　工程質量標準：依據設計圖紙要求的標準及國標焊接標準。

　　1.4合同價款

　　141本合同總價款元人民幣，大寫整包干價；符合本合同113范圍內的工程量價格不再做調整。

　　因設計圖紙變更或業主要求增加的工作量，得到工程建設方的工作量簽證認可后，另行結算。

　　1.42以上價格包含：(施工內容)。

　　1.5價款支付：(雙發約定付款方式)。

　　1.6安全責任：乙方在施工期間，所有發生的一切與工程有關安全責任、經濟責任，均由乙方負責，與甲方無關；

　　1.7合同生效

　　本合同經雙方授權代表簽字并加蓋雙方合同專用章(簽字)后生效。

　　1.8甲方違約責任

　　1.81因工程變更等產生的合同外費用由甲方另行承擔。

　　1.9乙方違約責任

　　1.91乙方未按照合同約定的質量進行施工，乙方應當進行維修或返工，仍不符合合同約定的質量標準的'，乙方應當返還甲方已經支付的全部價款，并向甲方支付總合同價款的30%作為違約金，由此造成的損失由乙方負責。

　　1.92乙方因技術及其他原因造成施工過程中，乙方損壞或損毀甲方提供的主材料，乙方照價賠償并承擔合同總額30%的違約金。

　　1.93乙方負責對施工的農民工工資的發放，如不按時對農民工發放工資，造成農民工圍堵或聚眾鬧事，甲方有權從其工程款內扣除農民工工資發放。

　　由此給甲方造成的影響及其損失由乙方承擔。

　　1.10爭議解決

　　合同履行過程中發生的爭議，首先由雙方協商解決；協商不成向合同簽訂地法院提起訴訟。

　　1.11本合同共3份，甲方兩份，乙方一份。

　　簽訂地點：____________

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　法人代表：

　　法人代表：

　　授權代表：

　　授權代表：____________

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　賬號：____________

　　聯系人：____________

　　電話：___________

　　傳真：____________

　　住所：____________

　　證件號：____________

　　聯系人：電話：_______

　　傳真：

　　住所：

　　證件號：____________

承攬工程施工合同6

　　甲方：__________________________________

　　_乙方：___________________________________

　　一.工程名稱：

　　________________________________________

　　二.工程內容：

　　對外墻滲水進行維修施工。

　　三.施工質量標準及要求：

　　1.施工質量必須達到合格（無滲漏），經甲方或質量部門驗收，達不到質量標準，應立即返修，其材料費、人工費用由乙方自行承擔。

　　2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責任和義務：A.甲方的責任和義務：

　　1.甲方應根據有關規定，為乙方提供安全可靠的'施工現場。

　　2.甲方有權對乙方的施工進行監管。

　　3.甲方應按合同規定及時辦理工程費用的結算、付款。

　　4.因乙方責任造成的質量安全事故和延誤工期，其經濟損失由乙方承擔，甲方可按損失情況扣除相應費用。

　　B.乙方的責任何義務：

　　1.乙方員工進入現場時，應遵守甲方公司的內部企業管理制度

　　2.乙方必須嚴把質量安全生產關，因此次施工涉及高空作業，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的發生。

　　3.乙方應組織好文明施工，并搞好施工場地內的清潔衛生工作。

　　五.工程款結算方法和驗收標準：

　　1.工程款結算方法：經雙方協商，本次施工總費用為___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分，在工程完成后的___天內付清。

　　2.驗收標準：以無滲漏為驗收標準。

　　六.雙方協商的其它條款：________________________________。本合同壹式貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　甲方蓋章：

　　乙方蓋章：___

　　_____年____月____日

　　________年____月____日

承攬工程施工合同7

　　承攬方：____（以下稱乙方）

　　定作方：____（以下稱甲方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱、方式、地點、竣工日期。

　　a、承攬項目名稱：______

　　b、承攬項目地點：______

　　c、本工程自____年__月__日開工自____年__月__日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：____。

　　e、承攬價格：以實際粘貼面積____元/㎡計算。

　　f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺______防水層、屋面____隔氣層、防水層、屋面____防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后__天內，結算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修__年，__年內因施工工藝造成的.漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1）、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2）、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3）、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的__%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：____承攬方：____

　　定作方代表：____承攬方代表：____

　　____年__月__日

【承攬工程施工合同】相關文章：

承攬合同01-02

承攬的合同10-15

廣告承攬合同04-24

承攬合同模板11-15

承攬加工合同11-27

（精選）加工承攬合同07-21

維修承攬合同06-02

個人承攬的合同12-31

關于承攬的合同04-01