產(chǎn)品承攬加工合同經(jīng)典15篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同的使用頻率呈上升趨勢(shì),簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編為大家收集的產(chǎn)品承攬加工合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
產(chǎn)品承攬加工合同1
甲方(定作方):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:____________
乙方(承攬方):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為 。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):____________ ;系列:_________ ;噸位:_________ ;單價(jià)____元(大寫:________ );
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):____ ;噸位:_________ ;單價(jià)____元(大寫:________ );
(3)其他:以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷 面漆 道, 底漆 道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定____元,(大寫) (以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方____元,(大寫) 給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
(1)檢測(cè)內(nèi)容:
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:__年______月______日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙 套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,若需要修改變更的.應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時(shí)間。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后 小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向 人民法院起訴。
九、附則
1、本合同 ____份,雙方各____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為__年______月______日至__年______月______日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):______ 乙方(蓋章):____________
法定代表人:____________
委托代理人:_______ 法定代表人:____________
委托代理人:____________
______年______月______日 ______年______月______日
產(chǎn)品承攬加工合同2
委托方:簽訂地點(diǎn):
承接方:深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期:____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(制作):________
2、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào):________
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式:________
4、顏色:________
5、規(guī)格或材料:________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間:________
第二條:費(fèi)用及支付方法
1、費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為________。(大寫________元整)
2、結(jié)算方式和期限:________
第三條:驗(yàn)收方式及時(shí)間:____________
第四條:違約責(zé)任
1、委托方在合同履行過程中決定終止合同,并向承攬方支付未履行部分廣告費(fèi)的違約金,違約金金額為廣告費(fèi)的10%。另外,如果委托方延遲支付廣告費(fèi)用,每超過原定支付日期一天,需要按照所欠款項(xiàng)的1%作為違約金進(jìn)行償付。
2、承攬方若無法完成合同規(guī)定的'工作,應(yīng)向委托方支付相當(dāng)于未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;若不能按期履行合同義務(wù),則每逾期一天需支付相當(dāng)于所欠款項(xiàng)1%的違約金。
3、其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條:雙方商定的其他事項(xiàng):
第七條:附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方:連云港之星汽車銷售有限公司承攬方:
單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
日期:___________日期:___________
產(chǎn)品承攬加工合同3
合同編號(hào):__________________
定做人:____________
承攬人:____________
第一條 承攬項(xiàng)目:____________________________________________________
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。
材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限:
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____________
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的.圖樣、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。
定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。
第六條 定作人允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成;
可以交由第三人完成的工作是:________________________________________________________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求:____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn):__________________________________
第九條 工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:____________________________________
第十條 承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:____________________________
第十一條 定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人______元。
第十二條 結(jié)算方式及期限:________________________________________________
第十三條如承攬人按照合同約定提供了工作成果,但定作人未按時(shí)支付報(bào)酬或材料費(fèi)的情況下,承攬人享有留置工作成果的權(quán)利。
第十四條 本合同解除的條件:
定作人可以隨時(shí)解除合同,但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
________________________________________________
第十五條 定作人違約責(zé)任:_________________________________________
承攬人違約責(zé)任:___________________________________________________
第十六條 合同爭(zhēng)議的解決方式:
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;
協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_______種方式解決:
提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項(xiàng):_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人:________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:__________________
法定代表人:____________________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
承攬人:________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:__________________
法定代表人:____________
電話:__________________________
開戶銀行:______________________
賬號(hào):__________________________
簽約日期:_______年_____月____日
簽約地點(diǎn):______________________
產(chǎn)品承攬加工合同4
甲方:____________(定做方)
乙方(承攬方)____________
加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的.樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期:
20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
____年____月____日
產(chǎn)品承攬加工合同5
甲方:___________(定做方)
乙方:___________(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個(gè)人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的.樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月,年______月______日起至__年______月______日止。
本合同期瞞后,乙方申請(qǐng),甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:___________乙方:___________
_____年_____月_____日
產(chǎn)品承攬加工合同6
合同編號(hào):_____________
甲方:_____________(定作方)地址:_____________工業(yè)城法定代表人:_____________營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_____________
乙方:_____________(承攬方)地址:_____________法定代表人:_____________營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_____________
合同簽訂地:_____________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方發(fā)出了一份加工訂單,要求乙方根據(jù)甲方提供的加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及其他約定條件,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加工,并將成品送至甲方指定的地點(diǎn)。在經(jīng)過甲方的驗(yàn)收合格后,甲方會(huì)按照約定支付加工費(fèi)用給乙方。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼_____________產(chǎn)品品名_____________規(guī)格_____________單位_____________單價(jià)_____________備注_____________
1.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼_____________產(chǎn)品品名_____________規(guī)格_____________技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)_____________備注__________________________
四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1.乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1)對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2)根據(jù)合同約定,甲方將提供原材料和零部件,并要求乙方按照規(guī)定的流程前往指定倉庫領(lǐng)取物料。乙方必須按照甲方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,并且遵守原材料和零部件損耗的限制。如果乙方超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致甲方的原材料和零部件損失,甲方有權(quán)從乙方的加工費(fèi)中直接扣除相應(yīng)金額。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1)甲方通知乙方,根據(jù)訂單變更需求,現(xiàn)對(duì)原先的加工訂單進(jìn)行修改或取消,并重新發(fā)出委外加工生產(chǎn)通知單。請(qǐng)乙方在確認(rèn)后及時(shí)回傳確認(rèn)函。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在_____________元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個(gè)貨期內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的情況下,接收到通知的乙方應(yīng)迅速停止該訂單的生產(chǎn),并準(zhǔn)確向甲方報(bào)告已經(jīng)生產(chǎn)的數(shù)量。乙方的生產(chǎn)能力范圍內(nèi)的數(shù)量經(jīng)過核實(shí)后,甲方將負(fù)責(zé)安排這些數(shù)量已經(jīng)生產(chǎn)的加工零部件的使用,同時(shí)協(xié)助乙方處理為該訂單生產(chǎn)所需的正常備料。
4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如果某加工零部件的企業(yè)沒有甲方的技術(shù)規(guī)定,那么可以根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定或者采用適宜的運(yùn)輸方式和保證質(zhì)量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.當(dāng)甲方收到乙方加工的零部件并進(jìn)行合格檢驗(yàn)并開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,將會(huì)迅速出具一份《收料單》作為確認(rèn)及記錄。
6.甲方需對(duì)乙方所要求回收的加工零部件包裝物進(jìn)行保護(hù),并統(tǒng)一存放在指定地點(diǎn)。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)運(yùn)走加工零部件的包裝物,否則,甲方不承擔(dān)任何包裝物的責(zé)任。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2.模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3.模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5.模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6.模具的所有權(quán):甲方所有。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1.按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1.合同生效后_____________日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)_____________
(2)_____________
(3)_____________
2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對(duì)所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3.質(zhì)量整改
(1)同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、加工費(fèi)的結(jié)算
1.加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五日之前,甲方需結(jié)清上月二十五日檢驗(yàn)合格的加工零部件的加工費(fèi),并扣除一定金額作為質(zhì)量保證金。乙方根據(jù)剩余金額開具發(fā)票。甲方選擇以三個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(如果乙方要求改為現(xiàn)金支付,則乙方需以不低于每月0.28%的利息給予貼息)。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)往來的一年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算50%,第二年結(jié)算30%,第三年結(jié)算20%。
十一、驗(yàn)收方法
1.甲方在合同物料入庫后的.七個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成驗(yàn)收工作。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和手段將根據(jù)本合同第三條的規(guī)定,或者依照行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如果雙方對(duì)質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)議,甲方所在地的質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)的檢測(cè)結(jié)果將被視為最終準(zhǔn)則。
十二、對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1.甲方在驗(yàn)收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在_____________天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.如果加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題,甲方應(yīng)將問題產(chǎn)品提交當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)進(jìn)行檢測(cè)。一旦檢測(cè)報(bào)告確認(rèn)責(zé)任在乙方,乙方將承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任:
1.乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1)由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,如果批次檢驗(yàn)不合格并需要退貨的情況下,應(yīng)該按照當(dāng)批貨值的5%進(jìn)行扣罰,但扣罰金額不得低于500元,也不得高于5000元。甲方通知乙方后,乙方要在原訂單所要求的交貨期內(nèi)通過返工、挑選、重新生產(chǎn)或其他適當(dāng)?shù)姆绞街匦绿峤缓细竦募庸ち悴考H绻曳讲荒茉谠唵嗡蟮慕回浧趦?nèi)重新提交合格的加工零部件,必須及時(shí)通知甲方,并按照第(4)條規(guī)定接受相應(yīng)的扣罰。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)由于未能按時(shí)、按量交貨或交付不合格產(chǎn)品導(dǎo)致出貨延誤,每次將違約金扣除5000元,并根據(jù)實(shí)際損失進(jìn)行另行計(jì)算。
(6)故意混入不合格的加工零部件,并將其與合格品摻雜在一起,或者明知該產(chǎn)品是不合格的卻以合格品的身份冒充,將處以超過20xx0元的違約金。情節(jié)嚴(yán)重者除罰款外還將被取消供應(yīng)商資格。
(7)在未經(jīng)確認(rèn)的情況下,私自更換或更改原材料、零部件的規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家,將會(huì)被處以違約金,金額不低于20xx0元。若情節(jié)嚴(yán)重,則除罰款外還將取消該供應(yīng)商的資格。
(8)送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2.如果乙方所交的加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色或質(zhì)量與合同規(guī)定不符,除了執(zhí)行以上的扣罰措施外,乙方還應(yīng)承擔(dān)包換或包修的責(zé)任,并支付與修理、調(diào)換或退貨實(shí)際費(fèi)用相當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。如果乙方無法進(jìn)行修理或調(diào)換,則按無法交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4.在乙方提前交貨、多交或是提供的加工零部件存在品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的情況下,甲方在代保管期間所支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非由于甲方保管不善而導(dǎo)致的損失,都應(yīng)由乙方承擔(dān)。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計(jì)劃。
6.加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、甲方的違約責(zé)任
1.甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.如果甲方?jīng)]有正當(dāng)理由拒絕接貨,甲方應(yīng)該對(duì)由此造成的損失承擔(dān)責(zé)任。如果甲方填錯(cuò)了貨物的收貨地點(diǎn)或接貨人信息,甲方也應(yīng)該對(duì)乙方因此遭受的損失負(fù)責(zé)。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2.如果乙方在連續(xù)或累計(jì)兩個(gè)月內(nèi)未能按時(shí)交貨,或者其生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方承擔(dān)由此造成的損失賠償責(zé)任。
3.乙方在合同解除后,應(yīng)在30天內(nèi)將所有由甲方提供的物品和材料歸還給甲方。這些物品和材料包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等。
十六、不可抗力
1.在甲乙雙方簽訂合同時(shí),如因不可抗力原因?qū)е氯魏我环綗o法履行合同,應(yīng)立即向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或無法完全履行的原因。在取得相關(guān)主管機(jī)關(guān)證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免除違約責(zé)任。
十七、其他
1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式三份,甲方收到兩份,乙方收到一份。經(jīng)雙方簽字并蓋有合同專用章后生效,有效期自_____年____月____日起至_____年____月____日止,或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時(shí)終止。
3.本合同的爭(zhēng)議應(yīng)由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,雙方一致同意將爭(zhēng)議提交甲方所在地人民法院進(jìn)行裁決。
4.經(jīng)雙方達(dá)成共識(shí),本合同附件包括以下文件:《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》。
十八、其他需約定事項(xiàng):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:_____________乙方:_____________
授權(quán)代表:_____________授權(quán)代表:_____________
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
產(chǎn)品承攬加工合同7
委托方:________________________
承攬方:________________________
1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格、交貨期:________________________
2、質(zhì)量要求:乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按照技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工過程中以及運(yùn)輸途中,允許出現(xiàn)極小程度的損壞,但所損壞的零件必須返還給甲方。
3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:通過銀行托收。
7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的'經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:________________________
乙方:________________________
法定代表人:________________________
法定代表人:________________________
地址:________________________
地址:________________________
銀行帳號(hào):________________________
銀行帳號(hào):________________________
____________年____________月____________日
產(chǎn)品承攬加工合同8
甲方:____________________
乙方:____________________
根據(jù)《工程建設(shè)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》以及其他相關(guān)法律法規(guī),雙方在自愿、平等、公正的原則下就本次建設(shè)工程的施工事項(xiàng)進(jìn)行充分協(xié)商,并達(dá)成一致意見,特此簽訂本合同。
一、程概況
1、工程名稱:________________________________________
2、工程地點(diǎn):____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)____________元________,總造價(jià)________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預(yù)付總金額的30%,柱子建立完成后再支付總金額的'40%,項(xiàng)目驗(yàn)收通過后再支付總金額的25%,剩余的5%在工程完成后的一年內(nèi)全額支付。
5、土建工程完工后,即刻開始施工,預(yù)計(jì)于天內(nèi)完工。(備注:除非遇到不可抗拒的因素)。我們保證在年內(nèi)維護(hù)并確保正常使用。
6、在建設(shè)過程中,乙方施工隊(duì)伍應(yīng)該全力投入工作。如果出現(xiàn)工傷事故等情況,責(zé)任由乙方自己承擔(dān),費(fèi)用應(yīng)從乙方的經(jīng)費(fèi)中解決,如不足部分乙方需自行承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
7、甲方負(fù)責(zé)提供水、路兩通的設(shè)施,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。此外,甲方還負(fù)責(zé)維護(hù)外圍治安秩序。乙方則負(fù)責(zé)按照施工圖紙進(jìn)行施工,并保證工程質(zhì)量、工期和施工安全。在施工期間,乙方需要自行承擔(dān)電費(fèi),而甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。雙方在履行合同義務(wù)時(shí),如果其中一方違約,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц都s定的違約金,金額為________________萬元。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
產(chǎn)品承攬加工合同9
定作方(甲方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
承攬方(乙方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交貨日期的計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________。
第十條結(jié)算方式及期限
___________________________________________________________。
第十一條其他
1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,承攬方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、承攬方未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金______元(大寫:______);(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期天,按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的______%(______%—— ______%幅度)或酬金總額的______%(______%—— ______%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量和數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途無正當(dāng)理由解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%(%—— %幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(%—— %幅度)的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第5款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期天,按酬金總額的%償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式份,各交留存一份。
定作方(簽章):______承攬方(簽章):______
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
開戶銀行:______開戶銀行:______
賬號(hào):______賬號(hào):______
______年______月______日______年______月______日
簽于:______簽于:______
產(chǎn)品承攬加工合同10
定作方:________
承攬方:________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號(hào):__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計(jì)量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價(jià):__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報(bào)酬
1、加工單價(jià):__________
2、總金額:__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交貨期限:_________。
第九條服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間:_________。
2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭,準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標(biāo)準(zhǔn)為:隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):與樣衣款式、做工一致。
5、驗(yàn)收是指對(duì)商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢查和測(cè)試,以確定其是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)具體貨物的特點(diǎn)和實(shí)際情況,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)來判斷商品是否合格。
6、甲乙雙方約定,乙方完成返修后的加工成品將經(jīng)由甲方按照上述驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于再次檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格加工成品,將交由甲方負(fù)責(zé)處理,并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除該不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于____年____月____日前向乙方支付定金金額為____元。甲方如未履行合同義務(wù),則無權(quán)要求返還定金;而乙方如未履行合同義務(wù),則除承擔(dān)違約責(zé)任外,還必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于____年____月____日前向乙方支付預(yù)付款___元;如甲方未履行合同義務(wù),乙方可將預(yù)付款作為違約金和賠償金抵扣,如有剩余款項(xiàng),甲方可要求退還;若乙方未履行合同義務(wù),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須全額退還預(yù)付款。
第十一條報(bào)酬結(jié)算
付款期限:乙方應(yīng)于甲方確認(rèn)無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性支付合同約定的全部款項(xiàng)。
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款,在雙方?jīng)]有例外約定時(shí),乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
甲方的違約責(zé)任
未經(jīng)甲方同意,乙方私自變更定制物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起的一切損失賠償責(zé)任。
中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的`50%的違約金。
甲方未按照合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供所需的原材料、技術(shù)資料等,或者未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,乙方有權(quán)選擇解除合同,并要求甲方賠償由此造成的損失。如果乙方不選擇解除合同,甲方除了需要將交付定作物的日期延遲外,還需要向乙方支付因停工待料而導(dǎo)致的損失。請(qǐng)您
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
產(chǎn)品承攬加工合同11
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。 3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。 3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條
交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照
中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的.規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理:1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日
產(chǎn)品承攬加工合同12
需 方:
供 方:
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務(wù)和職責(zé),按《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意簽定以下合同條款,具體如下:
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ,不得轉(zhuǎn)移到其它工程項(xiàng)目上使用,否則造成的后果均由需方自行負(fù)責(zé)。
二、材料規(guī)格和技術(shù)要求:根據(jù)需方提供的`施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設(shè)計(jì)聯(lián)系單,應(yīng)按合同約定在制作求前2天提供書面材料,如未按合同約定提供書面變更材料,供方概不負(fù)責(zé),需方確需進(jìn)行變更的,所發(fā)生的費(fèi)用損失全部由需方自行承擔(dān)。
四、材料制作要求:鋼材材質(zhì)按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)聯(lián)系單要求,產(chǎn)品制作應(yīng)滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,達(dá)到合格等級(jí)。
五、材料數(shù)量、單價(jià)、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價(jià)(元)金額(元)備注
數(shù)量按理論實(shí)際計(jì)算
略
合 計(jì)
以上產(chǎn)品包括原材料單價(jià),制作加工工人工資、輔助材料費(fèi)用 。
注:本制作合同中H型鋼的價(jià)格以 年 月 日制定的合同價(jià)格為準(zhǔn)。
六、制作及提貨時(shí)間: 年 月 日提貨。
七、提貨方式:需方負(fù)責(zé)送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場(chǎng)。
八、付款方式:
另行協(xié)商。
九、結(jié)算方式:需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對(duì)工程量,供方結(jié)算貨物按圖紙理論計(jì)算,核實(shí)后雙方在結(jié)算單上簽字或蓋章,如需方未在2天內(nèi)核對(duì)工程量,則視為默認(rèn),按供方提供的工程量為準(zhǔn)。
十、產(chǎn)品出廠應(yīng)由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名,貨物的所有權(quán)自貨款付清后轉(zhuǎn)移,如未付清貨款,貨物屬供方所有。
十一、技術(shù)要求:供方應(yīng)隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書,現(xiàn)場(chǎng)探傷試驗(yàn)由需方自行負(fù)責(zé),供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套,費(fèi)用需方負(fù)責(zé)。
十二、違約責(zé)任:
1、需方未按合同支付貨款的,按應(yīng)付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時(shí)間無故不來提貨,經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單,導(dǎo)致制作工期延長(zhǎng)的,工期予以延長(zhǎng)。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化,則產(chǎn)品出廠價(jià)按重新提供圖紙當(dāng)天的供方出廠價(jià)為準(zhǔn)。
十四、爭(zhēng)議解決:未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決,協(xié)商不成,雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份,供方執(zhí)二份,需方執(zhí)一份,雙方蓋章或簽字、預(yù)付款進(jìn)入供方賬戶后生效,加工產(chǎn)品提取完畢,貨款付清后終止。
需 方:
供 方:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
訂立合同時(shí)間:年 月 日
產(chǎn)品承攬加工合同13
定做方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為:東風(fēng)德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內(nèi)容:(含稅)
(1)、主構(gòu)件:角鋼桁架
材質(zhì):Q235B,合同噸位約69噸單價(jià):6100元/噸
(2)、主構(gòu)件:吊車梁、鋼軌吊
材質(zhì):Q235B,合同噸位約37噸單價(jià):6000元/噸
(3)、主構(gòu)件:鋼柱、鋼梁
材質(zhì):Q235B,合同噸位約91噸單價(jià):5550元/噸
以上單價(jià)所有構(gòu)件均進(jìn)行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1、合同總價(jià)暫定為元大寫(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵沖貨款,)
3、結(jié)算方式:按照實(shí)際工程量結(jié)算。(每次發(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款)
4、發(fā)票:增值稅發(fā)票。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205—20xx)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報(bào)告,所有原材料必須是大型鋼廠產(chǎn)品,所有鋼材的厚度應(yīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
3、鋼材應(yīng)滿足設(shè)計(jì)材質(zhì)要求。
4要求檢測(cè)為:自檢探傷報(bào)告出廠材料
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):湖北團(tuán)風(fēng)鴻路工廠。
2、發(fā)貨計(jì)劃及順序?yàn)椋杭追教峁┰敿?xì)的'交貨計(jì)劃,乙方按照甲方提供計(jì)劃認(rèn)真加工及出貨。
五、包裝及運(yùn)輸:
1、甲方負(fù)責(zé)組織運(yùn)輸。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn),要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費(fèi)用包含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車,甲方需保證構(gòu)件運(yùn)輸車輛進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)地要求。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn),不得擅自外協(xié)加工,乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
4、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則提交黃岡仲裁委員會(huì)仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開戶行:
委托代理人:賬號(hào):
聯(lián)系方式:委托代理人:
日期:日期:
產(chǎn)品承攬加工合同14
甲方(委托方):
乙方(加工方):
甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
一、 委托加工產(chǎn)品品名、單價(jià)及金額
二、 委托加工方式
1、 甲方提供原材料,乙方負(fù)責(zé)加工產(chǎn)品。
三、 質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、 乙方嚴(yán)格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工。
2、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
四、 包裝要求及交貨地點(diǎn),運(yùn)輸方式
1、 乙方按甲方要求進(jìn)行包裝。
2、 甲方指定地點(diǎn)交貨。
3、 運(yùn)輸方式為陸運(yùn),運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)。
五、 結(jié)算方式
1、 乙方全部交貨后,由乙方開具發(fā)票交與甲方。
2、 甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。
六、 違約責(zé)任
1、 乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定時(shí)間交貨。
七、 解決合同糾紛的方式
1、 本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
委托方(甲方):
加工方(乙方):
代表人簽字(或印章):
代表人簽字(或印章):
年 月 日 年月 日
產(chǎn)品承攬加工合同15
甲方:________________
乙方:________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定,結(jié)合本工程實(shí)際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1)主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價(jià)約___________;
3)其他:以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式:
1、合同總價(jià)暫定為¥___________,(大寫)______________________(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付¥___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時(shí)抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025—20__)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為:
1)檢測(cè)內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
2)其他檢測(cè)項(xiàng)目:
3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用:合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
1、交貨地點(diǎn):甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸:
1、乙方負(fù)責(zé)裝車,裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施(具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的`疑問及時(shí)給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改,乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任:按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
4、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
【產(chǎn)品承攬加工合同】相關(guān)文章:
產(chǎn)品承攬加工合同03-08
產(chǎn)品加工承攬合同09-26
項(xiàng)目產(chǎn)品加工制作承攬合同04-09
公司產(chǎn)品原材料加工承攬合同04-09
企業(yè)產(chǎn)品加工承攬協(xié)議書03-30
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
加工承攬合同12-26
承攬加工合同11-27