光伏發電施工合同

時間：2022-07-24 23:25:30 其他合同范本我要投稿

相關推薦

光伏發電施工合同范本

　　光伏發電系統是利用光伏組件半導體材料的光伏效應將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統,對于光伏發電施工合同你了解多少呢?以下是小編為大家整理的光伏發電施工合同范文，歡迎參考閱讀。

光伏發電施工合同范本

　　光伏發電施工合同范文

　　發包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。

　　一、工程概況

　　1、基礎施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注：本項目屋面防水由發包方施工)

　　2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。

　　二、工期

　　開工日期：

　　并網日期：

　　竣工日期：

　　三、合同價格和付款方式

　　合同價格

　　本合同為固定總價合同(含稅)，不做工程決算。合同總價格為人民幣(大寫)：元(小寫金額元)。合同總價已包括了合同中規定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的 %，本合同的.質保期為年，在竣工驗收合格次日開始計算。發包方在質保期滿后15日內一次性支付質保金給承包方。

　　四、施工質量和質量檢查

　　1、工程質量

　　(1)、承包方應對施工工程質量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。

　　(2)、發包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工并完成計劃。

　　2、質量檢查：

　　五、解決爭議的辦法

　　1 起訴訟。

　　(1)調解要求停止施工，且為雙方接受。

　　(2)、法院要求停止施工。

　　六、違約

　　1、甲、乙雙方約定，違約應承擔以下經濟責任：

　　(1)、發包方不能及時給出指令、確認、批準、不按合同約定履行自己的各項義務，使合同無法履行的，應承擔違約的責任，違約金按實際損失向承包方支付。