裝修公司合作協議書

　　在現實社會中，男女老少都可能需要用到協議書，協議書協調著人與人，人與事之間的關系。我敢肯定，大部分人都對擬定協議書很是頭疼的，以下是小編精心整理的裝修公司合作協議書，僅供參考，大家一起來看看吧。

裝修公司合作協議書1

　　訂立協議雙方：

　　xx建筑工程公司（甲方）

　　xx裝修設計公司（乙方）

　　為發揮雙方的優勢，共謀發展，并為今后逐步向組成集團公司過渡，雙方經過充分友好的協商，特訂立本協議。

　　一、建立密切的技術合作關系，今后凡甲方承接的工程，裝修設計任務均交給乙方承擔。

　　二、乙方保證，在接到任務后，將立即組織以高級工程師為領導的精干設計隊伍，在 0日提出設計方案，并在方案認可后一個月內完成全部設計圖紙。

　　三、為保證設計的質量，甲方將毫無保留地向乙方提供所需的一切建筑技術資料。

　　四、裝修施工隊伍由甲方組織，裝修工程的施工由甲方組織實施。施工期間，乙方派出高級工程師監督施工，以保證工程的質量。

　　五、甲方按裝修工程總費用的千分之x向乙方支付設計費。

　　六、本協議自簽訂之日起生效。

　　七、本協議書一式兩份，雙方各執一份。

　　附件：《xx建筑裝修工程集團公司組建意向書》一份。

　　甲方 xx建筑工程公司（蓋章） 法人代表：xx（簽字）

　　乙方 xx裝修設計公司（蓋章） 法人代表：xx（簽字）

　　甲方地址：xxxxxx 電話兼傳真：xxxxxx

　　銀行賬號：xxxx 聯系人：xxx

　　乙方地址：xxxxxx 電話兼傳真：xxxxxx

　　銀行賬號：xxxx 聯系人：xxx聯系人：xxx

　　20xx年xx月xx日

裝修公司合作協議書2

　　甲方：xxx身份證號：xxx

　　乙方：xxx身份證號：xxx

　　現有甲、乙合股（合伙）開辦一家裝修設計公司，全名為視界設計裝飾有限公司，全面實施雙方共同投資、共同合作經營的決策，成立股份制公司。經雙峰合伙人平等協商，本著互利合作的原則，簽訂本協議，以供守信。

　　一、 出資的數額：

　　甲方出資 、占公司股份 、出資的形式 、出資的'時間

　　乙方出資 、占公司股份 、出資的形式 、出資的時間

　　二、 股權份額及股利分配：

　　經雙方約定，甲方占有公司股份 %；乙方占有公司股份 %；甲乙雙方以上述占有股份公司的股權份額比例享有分配公司股利，雙方實際投入股本金數額及比例不作為分配股利的依據。股份公司若產生利潤后，甲乙雙方可分得的利潤，其余部分留公司作為資本填充。如將股利投入公司作為運作資金，以嘉達資金來源，擴充市場份額，必須經雙方同意，并由甲乙雙方同時進行。

　　三、 在合作期內的事項約定

　　1、 合伙期限：

　　合伙期限為 年，自 年 月 日起，至月常經營，雙方五一退了，則合同期自動延續。

　　2、 入伙、退伙，出資的轉讓

　　A、入伙：需承認本合同；需經甲乙雙方同意；執行合同規定的權利義務。

　　B、退伙：公司正常經營不允許退伙；如執意退伙，退伙后以退伙時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以現金結算；按退伙人的投資股分60%退出。非經雙方同意，如一方不愿繼續合伙，而踢出一方時，則被踢出的一方，被迫退出時，則按公司當時財產狀況進行結算的60%進行賠償。未經合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

　　3、出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有優先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人按入伙對待，否則以退伙對待轉讓人

　　4、終止及終止后的事項

　　合伙因以下事由之一得終止：①合伙期屆滿；②全合伙人同意終止合伙關系；③合伙事業完成或不能完成；④合伙事業違反法律被撤銷；⑤法院根據有關當事人請求判決解散。

　　合伙終止后的事項：①即行推舉清算人，并邀請中間人(或

　　公證員)參與清算；②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配；③清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產償還，合伙財產不足清償的部分，由法人代表出資承擔。

　　5、糾紛的解決

　　人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。

　　四、 在成立股東后，全權委托________作為公司企業法人。

　　五、 公司今后如需增資，則甲乙雙方共同出資，各占總投資額的50%。

　　六、 本協議未盡事宜由甲乙雙方共同協商，本協議一式2份，雙方各執一份，自雙方簽字并經公司蓋章確認后生效。

　　甲方（簽字）：xxx 時間：xxx年xx月xx日

　　乙方（簽字）：xxx 時間：xxx年xx月xx日

　　公司蓋章確認：

裝修公司合作協議書3

　　發包方（以下簡稱甲方）：XX裝飾工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：

　　聯系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　委托代理人： 聯系電話：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的室內裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條： 甲方工作

　　1、甲方負責洽談承攬裝修業務；

　　2、甲方負責廣告策劃和發布，設計方案和制作工服；

　　3、甲方負責施工現場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面；

　　4、負責工程測量，預算，設計，導購，現場管理；

　　5、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第二條： 乙方工作

　　1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度，同一著甲方工服，施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志；

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；

　　3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4、乙方應處理好物業及業主的關系，不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監理及時協調；乙方負責施工現場安全；

　　5、文明施工，管理好工程材料，施工過過程中出現工傷事故由乙方負責；

　　6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務，如有業務應通知甲方，經甲方同意辦理相關手續后方可承接；

　　7、保護好原室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場；

　　9、保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場；

　　10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責；

　　11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易，一經發現有權扣除乙方工程款；

　　第三條： 工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第四條；材料供應

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收；

　　第五條： 工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(a)、工程量變化或設計變更；

　　(b)、不可抗

　　力；

　　(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。

　　第六條： 質量標準

　　1、雙方約定本工程施工質量按＜＜鄭州市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準＞＞質量驗收規范執行；

　　2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　第七條：工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　A、材料進場后的材料驗收；

　　B、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收；

　　C、防水工程驗收；

　　D、中期（木做收口）驗收；

　　E、工程完工后的整體竣工驗收。

　　乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續

　　3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續；

　　4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第八條： 工程款支付方式

　　1、首期付款:經甲乙方簽訂本合同，乙方進入工地后三日內撥付乙方工程款的____﹪

　　2、中期付款:經甲方對工程 各項驗收合格后, 并且客戶支付裝修中期款后支付工程應提款的___﹪

　　3、尾期付款: 整個工程竣工、經甲方驗收合格、并且客戶驗收簽字、客戶結清裝修尾款后。支付給乙方工程尾款的____﹪

　　第九條： 違約責任

　　1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　第十條： 合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列1—2種方式解決：

　　1、向---鄭州市

　　仲裁委員會申請仲裁；

　　2、向----人民法院---起訴。

　　第十一條： 附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包；

　　3、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　第十二條：其他約定條款（可另附頁，附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力）。

　　第十三條：自甲乙雙方簽訂本協議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。

　　甲方：乙方：

　　蓋章：年 月 日

【裝修公司合作協議書】相關文章：

裝修公司合作協議書(10篇)04-09

裝修公司合作協議書10篇04-09

裝修公司與材料商合作協議書04-25

公司合作協議書匯編九篇05-07

【熱門】公司合作協議書三篇05-06

【實用】公司合作協議書四篇05-05

【實用】公司合作協議書4篇05-01

公司合作協議書合集8篇05-01

精選公司合作協議書六篇04-23

公司合作協議書七篇04-22