承包協議書

時間：2021-12-09 16:40:22 協議書我要投稿

房屋承包協議書推薦度：
工程承包協議書推薦度：
魚塘承包協議書推薦度：
單包工承包協議書推薦度：
生產承包協議書推薦度：
相關推薦

承包協議書集錦七篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，協議使用的情況越來越多，簽訂簽訂協議可以使事務的結果更加完美化。我敢肯定，大部分人都對擬定協議很是頭疼的，下面是小編為大家整理的承包協議書7篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承包協議書集錦七篇

承包協議書篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　為對員工餐廳綜合管理，提高員工膳食標準，經甲、乙雙方通過友好協商，本著平等互利的原則，同意員工餐廳由乙方承包經營，飯店承包合同書。為明確雙方的權利和義務，特訂立本合同。

　　一、承包內容及經營范圍

　　承包經營甲方員工餐廳，負責供應甲方員工(早、中、晚、夜宵、通宵)。在確保上述就餐正常供應后，可根據員工需要和能力許可，兼營小炒，承接接待餐業務，煙酒飲料等零售。嚴禁在食堂區域內(包括宿舍)進行非法經營活動和其它用途。

　　二、承包期限

　　本合同自______年______月______日起至______年______月______日為止，有效期為______年。合同期滿后雙方要求續簽在同等條件下，乙方有優先權。

　　三、餐費標準

　　甲方食堂餐費標準按每人每天單價計：

　　人員早餐中餐晚餐夜餐通宵餐

　　高層人員

　　普通人員

　　其他人員

　　四、場地使用及相關費用

　　1.甲方免費向乙方提供廚房場地和用具的使用權。進場前甲方負責將基礎設施裝修完畢或破損部分及用品一次性維修保養完成后交付乙方使用。上述物品經清點(按清單雙方簽名)后交付乙方使用，若雙方終止合同后，乙方應將上述物品交還甲方，如有遺失、損壞，乙方負責賠償(自然損耗除外)。

　　2.承包期內，食堂內的用具維修發生的一切費用，由乙方自行承擔。承包區內外的設施維修整改費用由甲方承擔。若乙方需要添加或更新廚房設備用具，須以書面形式通知甲方，添置費用由甲方負責(添入物品清單內)。

　　3.承包期內，甲方負責水電費，乙方負責餐廳衛生費、燃氣費及其它費用。

　　4.乙方對餐廳負全部責任，所有衛生條件必須符合有關部門規定的標準，因違反有關部門衛生管理辦法而遭到處罰者，一切責任由乙方承擔。由此造成的甲方損失，乙方負責賠償。

　　5.如乙方要占用甲方廠區承包區以外的其它地方擴大經營，乙方需向甲方提出正式書面申請需征得甲方同意，由甲方審訂批準。

　　五、雙方權利與義務

　　(一)甲方權利與義務

　　1.甲方按承包合同規定監督乙方依法經營，認真履行合同，同時做好指導和協調工作

　　2.甲方對乙方的采購、配菜、營養搭配、服務水平及食品衛生、環境衛生等方面進行監督，并有權要求乙方及時整改。

　　3.甲方應協助乙方維持就餐秩序，并加強就餐員工的素質教育與訓練。

　　4.員工憑就餐券或其它方式(就餐卡、簽名、刷卡等)用餐，甲方應提前告知乙方就餐的人數，如遇加班、放長假等非正常因素必須提前一天通知。

　　5.乙方工作人員必須遵守甲方的各項安全、治安、消防等規章制度，甲方有權處罰乙方工作人員的違紀行為，合同范本《飯店承包合同書》。

　　(二)乙方權利與義務

　　1.方負責食堂的經營管理，具體包括人員配備、采購、制作、廚房、餐廳的環境等管理事項。

　　2.乙方必須嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》，禁止供應未經衛生防疫部門檢查的各類食品和“三無”調味品。

　　3.乙方工作人員必須將每天食品留樣24小時，以便發生事故追查原因。

　　4.由于乙方所提供的食品不潔給甲方員工造成食物中毒或其他后果的，必須承擔相關費用以及法律責任。

　　5.乙方人員必須每天做好廚房、餐廳等所有工作場地的衛生，嚴禁進入甲方的辦公、生產和工作場地，違者按甲方的《廠紀廠規》處理。

　　6.餐廳工作人員一律憑“健康證”上崗，并每半年統一體檢一次，無健康證一律不得上崗。

　　7.乙方必須提前一周將菜單給甲方管理人員審核，經核準后在餐廳內公布。

　　8.廚房和餐廳的殘渣剩飯由乙方負責處理，但不得扔在廠區內。

　　9.如市場物價上漲過高，造成乙方在連續二個月虧損的情況下，有權向甲方提出增加伙食費用，甲方應盡快進行市場調查，若情況屬實，應適當增加伙食費用。

　　10.因不可抗力原因造成損失時，乙方不承擔甲方房產和設施的經濟損失。

　　11.乙方必須自覺接受甲方的監督和指導，依法經營，認真履行合同。

　　六、結算方式

　　乙方每月將上月餐費開具正規發票送交甲方財務，甲方以月結______天的形式通過銀行匯款方式支付乙方伙食費(乙方須提供抬頭)。

　　七、違約責任

　　1.經營期間，雙方不得擅自中斷合同，單方無正當理由提出解除合約，需經雙方協商后提前十五天以書面形式通知對方，并按上月營業額補償對方。

　　2.除不可抗力事件外，乙方不得以任何理由不及時或不充足供應職工膳食。

　　3.由于甲方原因造成乙方未能按合同要求供應膳食，而造成乙方經濟損失，由甲方負責賠償。

　　八、仲裁

　　本合同發生爭議時，雙方協商解決，協商不成時，可向工商行政部門申請仲裁或向人民法院提出上述審理。

　　九、本合同如有遺漏和未完善之處，在補充協議中明確，補充協議作本合同的組成部分，具有同等法力效力。

　　十、合同自雙方簽訂之日起生效，合同正本一兩份，雙方各持一份。

　　十一、附件《 __________________》與本合同一同生效。

　　甲方：__________________

　　法人代表：______________

　　時間：_____年___月____日

　　乙方：__________________

　　法人代表：______________

　　時間：_____年___月____日

承包協議書篇2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐

　　│品名│規格│單位 │數量 │備注 │

　　├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________(如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的'履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

承包協議書篇3

　　甲方：

　　乙方：負責人：身份證號碼

　　現就甘肅省敦煌市青墩峽礦區花崗巖荒料開采有關事項，經甲乙雙方友好協商達成如下石材荒料開采協議，供雙方共同遵守執行；

　　第一條甲方指定位于敦煌市青墩峽礦區所屬資源由乙方承包開采。

　　第二條承包期限為年，即自年月日起至年月日止。

　　第三條開采、取料要求：

　　1、鋸切開采計算方式為：按每條鋸路走到的位置米數乘以鋸切深度計算

　　2、乙方鋸切必須使用米片體鋸切，在平臺位置鋸切深度必須達到1.40米以上。每條鋸路寬度必須根據甲方要求下單生產。

　　3、荒料開采質量：荒料的開采以四面切、兩面打為質量要求，按國家建材部頒發的質量標準執行。

　　第四條甲方的義務：

　　1、甲方負責提供礦山開采圓盤鋸每個礦口裝載機挖掘機臺，每個礦口遠廢料車輛供乙方生產使用，其他所需配套設備以甲方移交給方的設備清單為準，乙方負責對其所需油料費并且進行保管、養護維修并承擔維修費用，若有損壞乙方需要重新添置。承包期滿后，乙方應將甲方所提供的備如數歸還，并保證該設備未損壞能正常使用。

　　2、甲方須提供適宜開采的施工平臺（即施工平臺前期的雜石沙及平臺以外的廢渣由乙方負責清理，施工平臺內產生的廢渣雜石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放），修好荒料運輸道路。

　　3、甲方負責供水供電設備安置，將電纜接至開采工作區附近并配備變壓器。生活、生產等所用水、電費由乙方自行負責，變壓器正常損壞維修由方負責。

　　4、甲方負責解決乙方一期開采工人的住宿問題及地方事務協調。

　　5. 甲方監督乙方的安全管理，有處罰乙方不遵守安全守則人員的權利，罰款在付承包工程款中扣除。

　　第五條乙方的義務：

　　1、乙方負責購置開采所需的除甲方提供以外的設備配套等的采礦工具設施，以及相應的人員配備，并負責將荒料運送到甲方指定堆場，由礦山到堆場之間的運輸風險及費用由乙方承擔。施工人員的現場管理及生產開采進度安排由乙方負責，但必須在甲方現場管理人員指導下開展作業。

　　2、安全生產：礦山生產開采中的安全管理由乙方自行負責管理，乙方應嚴格建立安全管理制度，并按照安全生產規程操作，確保礦山開采安全。

　　3. 乙方要在工作區域內放置安全警示標志和安全操作規章制度，必須要求礦山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋，如不按次規定發現一次罰當事人元人民幣。

　　4.乙方人員在工作時間嚴禁飲酒作業發現一次罰款元人民幣

　　5.合同期內，乙方年內必須完成立方以上的荒料開采任務。

　　6.乙方不能無故罷工，如因此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第六條費用的計算標準、付款方式、時間等：

　　1、開采荒料的承包價格按鋸切開采立方計算，每立方單價為人民幣元（不含稅）。銷售荒料時，若需要由乙方負責裝車（司機和柴油乙方負責），則裝車費按每立方元計算。

　　2、按鋸切開采立方計價后，乙方必須在甲方指導下進行荒料的開采、整形。

　　3、結算方式為按開采平臺每層結算一次，每層鋸切完成并清理完成層上碎石后，內給予結算該層的承包工程款，除開采第一層的柴油費、電費、水費由甲方暫墊付（該費用從第一層結算乙方工程款中扣除）外，其它的費用均由乙方自行負責。

　　第七條：乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險由甲方購買負責購買，礦山生產開采中人為導致的安全事故由乙方承擔。

　　第八條：本協議自簽訂之日起有效，如市場對該礦山的荒料品種需求大，甲方可要求乙方增加人力投入以擴大生產量。

　　第九條：承包期間乙方未經甲方書面同意不得將礦區荒料開采勞務轉讓、轉包第三人，否則乙方構成違約。

　　第十條：如乙方變更相關工程隊為合同主體，則甲乙雙方協商同意將合同下乙方的全部義務轉為變更方的義務。

　　第十一條：本協議雙方如有一方先違反本協議約定構成違約，另一方經書面通知對方后，有權解除本協議，并有權要求賠償經濟損失。自簽訂后雙方均不得反悔。如任何一方反悔需付違約金人民幣伍拾萬元。

　　第十二條：本協議終止或期滿后，甲乙雙方應在15日內辦理結付及礦區移交手續。

　　第十三條：本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方代表簽字蓋章后生效，未盡事宜由雙方另行協商并以補充條款體現，具備同等法律效力。

　　第十四條：如以上條款乙方違約乙方負責人承擔連帶責任。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：負責人：

　　身份證號：

　　簽訂時間：年月日

承包協議書篇4

　　發包方(以下簡稱：甲方)：

　　承包方(以下簡稱：乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律規定，甲乙雙方本著誠實信用原則就餐館承包事宜經共同協商，訂立以下條款共同遵守：

　　一、承包事項、合同期限

　　1、承包事項

　　(1)、甲方提供商鋪供乙方承包、提供飲食服務;

　　(2)、日常經營由乙方自主安排、全面負責、自負盈虧;

　　2.、合同期限

　　本合約有效期為【】年，從年月日至年月日止;在本合約終止前一個月由雙方商定下一個合同期事宜。

　　二、承包費用

　　1、乙方每年上繳甲方費用。

　　2、水、電、燃氣、房租及物業等其他費用明細。

　　三、權利和義務

　　1：乙方在承包期間從事飲食經營服務不得從事其它方面經營活動。

　　2：乙方在承包期間甲方不參與其經營服務。乙方在經營服務中所產生的任何事務包括法律上的責任

　　四、違約責任

　　在本合約規定的期限內，不得單方解除本合同，如單方解除合同，則違約的一方需支付守約方的違約金，支付違約金按合同簽訂金額的30%支付。

　　五、爭議解決

　　1、在本合同期內發生的爭議由甲乙雙方友好協商解決，如甲乙雙方不能友好協商解決的，也可致當地法院起訴。

　　2、合同期內，若發生非本合同規定的問題，由雙方協商解決;如有未盡事宜，雙方可協商補充條款。

　　六、其它

　　本合約經雙方簽字及蓋章即生效，合同一式四份，甲乙雙方各持二份，每份具有同等法律效力。

　　甲方(手印)：乙方(手印)：

　　簽約代表簽名：簽約代表簽名：

　　簽約日期：年月日由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。

承包協議書篇5

　　甲方：南寧大地建筑工程公司工程項目部

　　乙方：

　　為了更好貫徹“安全第一，預防為主”的方針。搞好本工程安全管理，落實安全管理責任制，減少事故發生，甲乙雙方達成如下承包協議，條款如下：

　　第一項：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　第二項：安全目標

　　本工程不發生重大傷亡事故，輕傷事故不得超過0.2‰.

　　第三項：承包方式

　　乙方進場后須向甲交納風險押金伍佰元，退場時實現目標其押金退還，并獎勵伍佰元；若乙方在退場前未達到本協議的安全目標要求，則押金不退還。

　　第四項：承包期限

　　乙方進入施工場至退場止。

　　第五項：甲方的責任和義務

　　1、加強對建筑安全生產的管理，執行安全生產責任制度，采取有效措施，防止傷亡和其它安全生產事故的發生。

　　2、建立健全勞動安全生產教育培訓制度，加強對工人安全生產的教育培訓，對進場工必須進行“三級安全教育”，并進行安全技術交底，辦好交底簽字手續后，工人才能上崗。

　　3、禁止違章指揮，向作業人員提供安全生產所必需的防護用品及作為條件（安全帽及特殊工種的勞保用品統一發放，其余工種勞保用品費用計入勞務費中）。

　　第六項：乙方的責任和義務

　　1、自覺接受安全教育，掌握本工種的安全操作規程有關方面的安全意識，遵守安全生的各項制度。

　　2、嚴格遵守崗位責任制，嚴禁無證進行特殊工種作業。

　　3、服從指揮，做到不違章冒險作業。

　　4、對影響和危害人體健康的作環境和工作條件有權提出改進意見并有權獲得安全生產所需的防護用品（需自行解決的勞保用品除外）。對危及生命和人身體健康的行為有權拒絕作業，并對違章指揮人員提出批評，檢舉和控告。

　　5、如乙方違章作業引發的安全事故，一切責任由乙方負責，并賠償由此造成的一切損失。

　　第七項：本承包協議經雙方簽字后生效，雙方共同遵守。未盡事宜經雙方協商后另簽訂補充協議解決。補充協議與本承包協議具有同等效力。

　　甲方：南寧大地建筑工程公司項目部乙方：

　　項目經理：

　　乙方代表：

　　簽字日期：年月日

承包協議書篇6

　　現經甲、乙雙方反復協商，就________縣________樓砌磚一達成如下協議：

　　一．甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工，單價按砌磚的墻面平方計算，每平方米________元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架，二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。

　　二．結算方式：每砌完一層樓的磚可結算一次，按一層的總款結60%，每砌完三層并清完樓層可結算二層的總款90%，其余待全部砌完驗收合格后十天內全部付清。

　　三．質量及進度均按廣西一建一分公司的要求為準。

　　四．乙方進場后要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時，甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。

　　五、安全生產。乙方要確保安全生產，要按安全規范進行施工，杜絕一切安全事故的發生地。如發生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的________%罰款。

　　六、本協議一式兩份，甲方持

　　一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

　　七、本合同待工程竣工并驗收合格及結清工程款后自然失效。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

　　甲方（發包單位）：____________

　　乙方（承包單位）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程承包事項協商一致，簽訂本承包合同，雙方共同遵照執行。

　　一、工程名稱：____________

　　二、工程地點：____________

　　三、工程內容：土建部分，水電等

　　四、工程工期：____________

　　五、工程質量要求：合格

　　六、工程包工總約：________萬元左右。

　　七、工程承包方式及取費標準：包工包料，(多少錢每平方米)還是按國家定額計算直接費加%25的管理費。

　　八、工程價款的撥付及結算方式：基礎完工付總造價的15%以后每層付總造價的10%，余下的10%工款程待工程驗收合格后一次性憑稅務發票付清。留下5%為工程質保金三年后，沒工程質量問題，一次性付給乙方。

　　九、本工程由乙方按工程施工的進度計劃供應材料，其規格、型號等均由甲方核驗，簽證，方可使用。

　　十、考核驗收：本合同甲方要求在四個方面對乙方進行考核后方可結算：

　　1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

　　2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求

　　3、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

　　十一、甲方責任：

　　1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。

　　2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。

　　3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作

　　4、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

　　十二、乙方責任：

　　1、按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。

　　2、按甲方的工期計劃要求，認真編制施工作業計劃，每月應按時完成甲方下達的月工期計劃。

　　3、按合同約定按時足額支付各工種承包費用。

　　4、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。

　　（1）乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《企業資質等級證書》等有效證件。

　�。�2）乙方進入甲方施工區域的生產作業人員，應出具作業人員身份證件、特殊工種操作證件等有效證件。

　　6、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。

　　十三、甲、乙雙方在簽訂本合同時，必須同時簽訂下列合同附件。下列附件與本合同具有同等的法律效力。

　　1、安全生產協議書；

　　2、治安、保衛、防火等協議書。

　　十四、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等方面的事項，可另行約定。

　　十五、違約責任：

　　1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

　�。�1）甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利率，并按拖欠金額量向乙方支付每日5‰的違約金；

　�。�2）甲方不履行或不按合同約定履行義務時，應向乙方支付違

　　約金5‰的違約金，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，并順延延誤的乙方工作時間。

　　2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付元的違約金；

　�。�2）乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，但能夠達到國家規定的最低標準時，乙方應向甲方支付________元的違約金。

　　（3）乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付____元的違約金，乙方尚應賠償應其違約給甲方造成的經濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。

　　3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　十六、本工程甲方委派同志為現場負責人，乙方委派同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。

　　十七、爭議：

　　甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

　　十八、本合同自簽定后即生效，至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

　　十九、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可協商另訂補充協議。本合同正本壹式____份，甲方執____份，乙方執____份。

　　甲方（合同章）：________乙方：（合同章）________

　　法定代表人：____________法定代表人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　地址：__________________地址：________________

　　電話：________________ 電話：________________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：____________

　　帳號：________________ 帳號：________________

　　________年____月____日

承包協議書篇7

　　發包人（以下簡稱甲方）：

　　住所：

　　承包人（以下簡稱乙方）：

　　住所：

　　依照有關《中華人民共和國合同法》行政法規、規章等，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，甲方將_____________________工程的____________________項目委托給乙方施工，為了加強管理，確保施工質量，明確雙方責任，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、承包方式：

　　3、承包范圍：

　　4、承包單價：

　　按施工圖紙實際完成量計算，外墻磚_______元/m2；衛生間墻面磚_______元/m2；衛生間地面磚_______元/m2；室內地面磚_______元/m2；踢腳線_______元/m；地溝_______元/m。

　　二、工程質量

　　工程質量等級要求________________標準，乙方必須嚴格按照設計及有關施工規范的要求施工，嚴格管理，合理利用各種材料，嚴禁浪費，否則一切損失由乙方負責賠償。在施工中應積極配合業主、監理、公司等質檢人員的檢查，凡經檢查達不到合同質量要求的乙方應及時進行整改或返工，其所造成的各種損失均由乙方承擔，甲方并視情況予以處罰，處罰金____________元。

　　三、雙方的權利義務

　　1、甲方的權利義務

　　（1）在乙方開工前甲方須做好前期準備工作，本工程所需原材料全部由甲方負責采購。

　　（2）甲方如需變更方案，應提前_______日通知乙方，否則，造成的誤工費由甲方承擔。

　�。�3）甲方向乙方承諾按照合同要求的期限和付款方式支付合同價款。

　　（4）工程完工時，及時組織人員驗收，不得無故拖延。

　　2、乙方的權利義務

　�。�1）乙方在施工過程中，必須嚴格按照甲方的要求施工，履行節約的原則，不得浪費。否則，造成的額外損失由乙方自行承擔。

　�。�2）乙方在施工過程中，必須加強現場施工人員的安全教育，建立健全各項安全措施、操作規程、文明施工、安全管理制度。加強施工人員、材料、車輛、用電安全措施。如發生安全事故和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　（3）國家規定施工人員需要具備一定資質的，施工人員必須符合一定的資質。

　　（4）乙方（除自然災害，突發事件，不可抗力，可順延外）必須按期完工。

　　四、工期要求

　　工程具體進度由甲方統籌安排，施工班組要服從安排，積極配合整體施工的進度保質保量進行組織施工，否則超工期按每天________元處罰。各施工段完成后須及時清理余料，做到工完場清。

　　五、付款辦法

　　按月進度完成的合格工程量總價款的______%支付進度款，工程完工后付至總價款的______%，工程竣工驗收后付至總價款的______%余款在乙方報工程量結算書，經甲方審核后一個月內付清。

　　六、施工安全

　　乙方所有參加施工的人員，必須注意安全生產，按規定戴好安全帽等（自購）。生產、生活必須服從工地管理人員的統一安排與指揮，不得在工地賭博、酗酒、鬧事。乙方工人若發生安全事故，產生的所有經濟及法律責任由乙方自行承擔。工人必須按國家及地方法規的規定持有效證件，乙方應進行自查，如因無證所發生的糾紛由乙方自行負責。

　　七、違約責任

　　乙方在施工中，因延誤工期不能及時完工，或因質量問題需要返工，甲方有權令乙方中途退場，所造成甲方的經濟損失由乙方承擔。

　　八、爭議解決

　　本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守。如因履行本合同發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由工程所在地、合同簽訂地人民法院裁決。

　　九、合同生效與終止

　　本合同自雙方簽字之日起生效，余款結清后自動失效。本合同一式______份，甲、乙雙方各執______份，具有同等的法律效力。

　　十、本合同未盡事宜，雙方協商解決

　　甲方：

　　代表人：

　　聯系方式：

　　簽約地點：

　　_______年____月____日