工程合作的協議書模板匯編七篇
在現在社會,男女老少都可能需要用到協議,簽訂協議可以使雙方受到法律的保護。寫協議需要注意哪些問題呢?以下是小編為大家收集的工程合作的協議書7篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
工程合作的協議書 篇1
甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:風險提示:
合作的方式多種多樣,如合作設立公司、合作開發軟件、合作購銷產品等等,不同合作方式涉及到不同的項目內容,相應的協議條款可能大不相同。
本協議的條款設置建立在特定項目的基礎上,僅供參考。實踐中,需要根據雙方實際的合作方式、項目內容、權利義務等,修改或重新擬定條款。 乙方專業從事開拓承接房地產開發的相關配套工程,甲方為專業從事工程施工的一級企業,愿意與乙方共同承接完成甲方項目的施工業務;雙方就工程施工形成戰略合作關系,為使雙方在工程施工的質量、工期、文明施工、成本等各個方面的合作能夠達到預期目標,經雙方共同協商達成如下協議。風險提示:
應明確約定合作方式,尤其涉及到資金、技術、勞務等不同投入方式的。同時,應明確各自的權益份額,否則很容易在項目實際經營過程中就責任承擔、盈虧分擔等產生糾紛。
一、合作方式
1、由乙方承接的房地產相關配套工程,如室內裝修、室外幕墻、門窗工程、公共部份裝修及樣品房、精裝修等工程。
2、保證金、墊資甲方出資________%,乙方出資________%。
3、若該工程出現虧損甲乙雙方各按出資比例承擔。
4、工程結算利潤甲方按________%股份,乙方按________%股份比例分配。
二、管理方式
1、該工程由中標進行承攬施工,經甲乙雙方協商以甲方管理為主。乙方積極配合、共同管理并完成該工程任務為止,并繳納合同造價________%的后勤管理費給甲方,并將該項費用納入工程成本。
2、工程中標后,由甲乙雙主共同商討建立項目管理班子,該項目班子的所產生的費用納入工程成本。
三、財務管理該工程實行獨立核算專款專用的財務管理制度,工程款及工程費用支出的票證,由甲方設立出納員管理。該項工程所發生的一切費用支出由項目經理簽署,財務審核,甲方批示后支付。甲、乙雙方對財務管理有疑問可以隨時盤查,實行全過程監督(該工程財務管理及審批權限全權委托甲方辦理)。
四、材料采購施工中所需要采購的材料,由項目部聘請的材料員負責采買。數量、資金較大時應經甲乙雙方共同確認后方可進行。
五、成本計算該項工程實行獨立核算、專款專用。針對該項目所發生的所有費用、登記成本。任何一方都不能挪用工程款,違反者可視為個人侵占,必要時可以追究法律責任。
六、雙方職責甲、乙雙方應共同履行中標方與建設單位簽訂的合同條約,共同完成該工程。
七、工程結算工程竣工驗收后_______個工作日雙方應及時辦理成本核算。
八、附則
1、未盡事宜雙方應本著友好合作,共同協商解決。協商一致的,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。協商不成的,任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
2、以上條款甲乙雙方必須共同遵守,若合同履行中一方違約,違約方應承擔違約行為造成的一切損失。
3、本協議一式_______份,雙方各執_______份。
4、本合同的有效期為________年,自簽訂即日起生效,結清款項后自行終止。
甲方:地址:代表人:聯系方式:簽訂日期:________年____月____日乙方:地址:代表人:聯系方式:簽訂日期:________年____月____日
工程合作的協議書 篇2
甲方:
身份證號:
住址:
電話:
乙方:
身份證號:
住址:
電話:
丙方:
身份證號:
住址:
電話:
丁方:
身份證號:
住址:
電話:
甲、乙、丙、丁_____方經過友好協商,在公平、減實、信任、平等合作、互利互惠的基礎上合作承包__________工程,在不違反現行國家法律法規的前提下,達成以下協議。
第一條 合伙宗旨:
在合法合理的前提下,進行工程建設,進而實現工程利潤的最大化。
第二條 合伙經營項目和范圍:
包工包料的方式合伙承包__________工程,對外以_________公司的名義出現。
第三條 合伙期限
合伙期限為____個月,自_____年_____月_____日起,至_____年_____月_____日止。
第四條 出資額、方式
各方均以現金方式出資,各出__________,計人民幣__________元(__________元)作為本工程項目安全保證信譽押金和本工程前期啟動資金,后期因工程進展需要各方以同比例方式繼續投資。
第五條 盈余分配與債務承擔
1、盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣除各種成本(工程中介費,建筑公司掛靠費、稅金、施工班組勞務費、施工機械租賃費、項目部管理人員工資、施工水電費、辦公用房租賃費、臨時設施費、安全維護設施費、預結算費用、招待費,以及各方認可的用于本工程的各項開支)后,所獲利潤按出資比例分配,均占__________。
2、債務承擔:本著風險共擔的原則,如成本工程出現虧損或施工中間出現的有關處罰,按各方合伙人由合伙盈利償還,合伙盈利不足清償時,以押金承擔責任各占__________。
第六條 各方的的權利
1、甲方權限是:
(1)劉外開展業務,訂立合同,負責工程的全面工作;
(2)對合作事業進行管理;
(3)對各項開支進行簽字;
(4)支付合伙債務;分配合伙盈利。
2、乙方的權利:
(1)全面工程施工進展的管理;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合伙帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項
3、丙、丁方的權利:
(1)各種材料的進出購銷;
(2)聽取負責人開展業務情況的報告;
(3)檢查合伙帳冊及經營情況;
(4)共同決定合作重大事項。
第七條 禁止行為
1、未經三方同意,禁止任何一方以合作名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合伙,造成損失按實際損失賠償。
2、禁止任何一方在同一工程項目地與他人合作。
3、禁止再加入其它合伙。
4、禁止合伙不利時退伙。
5、如合作雙方違反上述各條,應按合伙實際損失_____倍賠償。
第八條 合伙的終止及終止后的事項
1、合作因以下事由之一得終止:
(1)合伙期屆滿;
(2)各方同意終止合伙關系;
(3)合作事業完成或不能完成;
(4)合作事業違反法律被撤銷;
(5)法院根據有關當事人請求判決解散。
2、合作終止后的事項:
(1)即行推舉清算人,并邀請中間人(或公證員)參與清算;
(2)清算后的盈余,則按按比例分配剩余財產;
(3)清算后如有虧損,不論合作人出資多少,先以合作共同財產償還,合伙財產不足清償部分,由前期資金承擔。
第九條 糾份的解決
合作人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合作事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸當地人民法院。
第十條 本協議自與__________訂立合同之日生效。
第十一條 本合同如有未盡事宜,應由甲乙雙方集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式_____份,合伙人各執_____份。
甲方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
乙方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
丙方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
丁方簽字:
簽訂日期:__________年________月______日
工程合作的協議書 篇3
合伙人: (以下簡稱甲方)
身份證號碼
住址合伙人: (以下簡稱乙方)
身份證號碼
住址合伙人:(以下簡稱丙方)
身份證號碼住址
甲、乙、丙、三方經平等協商,就合伙承包 工程門窗,達成如下協議。
一、甲、乙、丙三方選定 做為代表簽定 年月日 承包合同,此合同為甲乙丙三方共同合伙工程承包合同。原件為代簽人保管,另復印兩份交至合伙人。
二、合伙宗旨。在合法合理的前提下,搞好工程,進而實現各方利潤最大化,共享收益,共擔風險。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資方式比例及銀行賬戶:
甲、乙、丙三方現金出資,擬定總工程出資為萬元,甲方出資萬元,占出資總額的%,乙方出資萬元,占出資總額的%,丙方出資萬元,占出資總額的.%。
現根據工程情況,出資按兩次完成,一為前期工程保證金交納,二為材料購買及后續的各項開支。
前期工程保證金萬元由三方共同出資,其中甲方出資萬元,乙方出資萬元,丙方出資萬元,該保證金退還后繼續做為三方出資入賬;
甲、乙、丙三方開設聯名銀行卡,此卡做為三方的資金存、取及工程款的唯一賬號,工程款及退還后的保證金統一直接打入此賬號。該賬號的取現、轉賬及其它資金減少的情況,必須三方簽字才能辦理。任何一方無權要求工程方支付現金的方式給某人或打入其私人賬號,如有發生,造成的所有損失由其一方承擔。
甲、乙、丙三方聯名銀行卡:開戶銀行:銀行, 開戶名:開戶賬號: (此處可后續辦理銀行卡后添加,甲、乙、丙三方按手印確認)
五、盈余分配及債務承擔:
1、盈余分配:盈余以甲乙丙三方出資為依據,按比例分配。
2、合伙如產生債務,先由合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以各合伙人的約定的出資為依據,按比例承擔。
3、合伙其間,任何一方不得發生以損害合伙人利益而獲取個人利益的行為,如有發生,將承擔合伙人的所有損失。
4、三方現金入賬時,必須按時、足額的的到位,任何一方資金無法及時到位,如給合伙人造成的損失,由其一方承擔。
六、退伙:合伙期間原則上不得退伙;如遇到特殊原因確需退伙的,應經三方協商同意;
七、項目日常管理
1、一個自然月必須對材料庫存進行盤點、工具清點、員工工資發放清單、雜項支出清單。
2、所有的支出均需三方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬,超過兩個月不下賬的支出個人自負。
3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙丙三方事先共同決定,三方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議。
八、合伙期滿。合伙期滿,甲乙丙三方按合伙協議進行結算,盈、虧均按比例進行分配、承擔;一方分配的應收款另一方有協助收回的義務。
九、違約責任。1、未經合伙人同意而擅自退伙,給合伙造成損失的應進行賠償。
2、合伙人一方違反本協議其它約定,給另一方造成損失的,應承擔賠償責任。
十、其他。合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向仲裁委員會提請仲裁。
合伙人(甲方):
合伙人(乙方):
合伙人(丙方):
年 月 日 年 月 日年 月 日
工程合作的協議書 篇4
甲方(居間人): xxx
身份證號碼:xxxx
聯系地址:xxxx
乙方(委托人):xxx
法人代表:xxx
聯系地址:xxx
身份證號碼:xxx
聯系電話:xxx
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商,就甲方為乙方提供居間服務,促成乙方獲得目標工程承包事宜,達成如下協議:
一、委托事項
1、 (以下稱“建設單位”)將其三棟研發中心的7600平方米,總造價約3000萬元人民幣裝修工程(以下簡稱“該工程項目”)經甲方介紹由乙方施工,并在20xx年x月x日簽訂施工合同。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務。
2、 甲方接受乙方委托,負責就該工程項目,已引薦乙方與建設單位直接洽談,向乙方提供關于該工程項目的重要信息,并已最終促成乙方與建設單位簽訂該工程項目承包施工合同。
3、 本合同中“居間成功”是指乙方與建設單位就該工程項目簽訂了專業承包施工合同。
二、甲方責任和義務
1、甲方應及時向乙方提供有關該工程項目的,并積極配合乙方協調整個施工過程中的運作及信息溝通。
2、如果居間成功,甲方應在乙方保證施工質量、進度,并得到
建設單位和監理方簽字認可的前提下配合乙方從建設單位收取工程款。
三、乙方責任和義務
1、乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
2、乙方應在施工過程中保證質量、進度,并得到建設單位和監理方的簽字認可。
3、乙方應按本合同約定,向甲方支付居間報酬。如果未及時支付,則按違約責任條款的規定向甲方支付違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的施工合同金額計算應向甲方支付的報酬。
2、乙方應按該工程項目施工合同金額的 %向甲方支付保底居間報酬。
3、居間成功后,在本協議簽訂之日乙方向甲方支付居間報酬總金額的10%即人民幣叁拾萬元;根據建設單位與乙方簽訂的《施工合同》的約定,施工工期為六個月,乙方分六次按月按居間項目的總金額300萬元人民幣的15%,計45萬元付給甲方。
4、乙方以現金向甲方支付居間報酬。
5、甲、乙雙方同意居間報酬按最終結標的工程總造價的10%計標。
五、居間費用的承擔
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方同意承擔施工總造價的10%的居間費用。
六、違約責任
居間成功后,如果乙方未按合同第四條第2、3款的約定及時全額的向甲方支付居間報酬,則乙方除應立即全額付清該居間報酬外,還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
七、爭議解決方式
本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,若協商不成,雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
八、合同生效與終止
1、本合同自簽字簽署之日起生效;
2、如果因建設單位原因導致該工程項目的終止,則合同自動終止;
3、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止;
4、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、其他事項
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:xxx 乙方:xxx
xxxx年x月x日
工程合作的協議書 篇5
甲方(項目方):湖南華昶投資置業有限公司
乙方(施工方):徐子云
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規政策,本著自愿、公平、公正的原則。雙方就外墻裝修項目達成如下協議:
第一條、工程概況
1、工程項目名稱:寧鄉金林時代廣場
2、工程項目地點:人民路46號
3、工程項目內容:外墻裝修
4、工程項目總造價:約貳仟萬元人民幣(暫定價)。
5、承包范圍及承包方式:包工包料、包工期、包質量、包安全、包文明生產。
第二條、工程工期及開工日期
工程期限:自 年 月 日至 年 月 日止,總工期 個月;開工日期: 年 月 日進場施工。(以甲方進場通知書為準)
第三條、工程質量
乙方根據甲方提供的施工圖紙要求及資料進行施工,確保工程質量。工程驗收時,應按施工圖紙設計和國家驗收規范和質量評定標準執行,工程質量合格。
第四條、工程價款結算方式及付款方式
1、按建設部20xx年建設工程定額及湖南省現行規定調差預算,甲方按總額下浮8%計算。
2、接甲方進場通知,五個工作日內,甲方支付總造價5%的進場費,人員及機械設備進場付總造價10%的材料款,每月25日報計劃,下月5日之前撥付按月進度75%的進度款。
3、工程款結算,待乙方按本合同的約定的時間內完成所有工程量后,扣除保修金3%外(一年內退還),甲方辦完結算款后一個月內將余款一次性支付給乙方。
4、甲方撥付給乙方預付款、進度款,甲方必須監督乙方使用。
第五條、雙方責任
(一)甲方職責:
1、甲方確保乙方工程款足額到位,并全過程、全方位地對乙方進度、質量、安全生產、文明施工進行管理和監督。
2、甲方及時為乙方提供施工所必須的施工圖紙及監理或業主下達的其它指令,并進行技術交底。
3、及時審批乙方的施工方案、進度計劃。
工程合作的協議書 篇6
甲方:_____姓名(朋友)___
乙方:_____姓名___
雙方經反復協商一致,就下列事宜達成協議:
一、(寫清情況)甲乙雙方自愿簽訂本協議書,甲乙雙方達成如下協議。
二、雙方協商確定,甲方投資x萬元,乙方投資x萬元,共同經xxxx。
三、雙方協商確定,甲方負責技術工作,乙方負責業務開展。
四、雙方協商確定,在經營期間所取得的利潤占投資比例進行分紅。
五、_________。
六、以上事實清楚,甲乙雙方無異議。
七、(以后操作的想法)____。
八、支付方式:__銀行轉賬________________________。
九、違約責任:
十、違約金或賠償金的數額或計算方法:_________________________。
十一、合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門進行調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁。
(二)依法向人民法院起訴。
十二、雙方商定的其他事宜:
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
地址:地址:
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂地點:___________
合同簽訂時間:____年__月__日
工程合作的協議書 篇7
甲方:
身份證號:
乙方:
身份證號:
甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立土石方工程合作協議如下:
一、甲方將 土石方工程和乙方進行合作。由乙方出資,乙方占總利潤的____%;甲方不出資,負責管理及項目的簽訂、收款等工作,甲方占利潤的_____%。
二、本合作協議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完,協議自動失效。
三、甲乙雙方合作期間,盈利或虧損各自按比例分配。
四、合作期間雙方一方持卡,一方負責保管該儲蓄卡密碼,以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話告知,以短信的形勢等。
五、合作期間,甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。
六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款,只限本著本項目工程的機械費及民工勞務費用的支出,或工程相關的費用支出。與本項目無關的資金費用不得支出,每個月按比例支付部份分成。
七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協商確定。
八、合作期間一切施工技術管理及現場安排是由項目經理統一指揮,且有權對在施工期間考察不合格的施工班組清理出施工現場,以確保工期及質量目標圓滿實現。
九、甲乙雙方直接或見接引進的各種施工隊伍,在施工過程中必須按業主方的要求,按時、保質、保量完成自己合同約定范圍內的全部工作內容,不得以任何借口拖延工期,確保施工質量一次驗收合格。相反由此造成的一切后果及經濟損失由該班組或該施工隊伍自行負責,由此進該施工隊伍負責全部散后處理事宜。
十、甲乙雙方在執行合作協議期間有爭議的,雙方應本著友好協商的原則解決。項目合作協議雙方簽字生效:
甲方:
日期:___年___月____日
乙方:
日期:___年___月____日
【工程合作的協議書】相關文章:
工程合作協議書04-03
工程合作居間協議書07-28
工程合作的協議書3篇01-06
工程合作的協議書5篇01-06
工程合作的協議書6篇01-06
工程合作的協議書五篇01-10
【精選】工程合作的協議書三篇11-22
【精選】工程合作的協議書4篇04-14
精選工程合作的協議書3篇04-06
工程合作協議書精選模板02-20